...hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyerek sözleşmenin feshine neden olan davacı şirket hakkında 2886 sayılı Kanunun... ...mücbir sebeplere dayanması durumunda anılan madde uyarınca yüklenicilerin sorumlu tutulmasına olanak bulunmamaktadır... 2886 sayılı Kanun , sözleşmenin feshi , yasaklama

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda ... sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve ...

...sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan karar, sözleşmenin feshi ve kesin teminatın irat kaydedilmesi olduğu, ancak davacının... Yüklenicinin ilk muayenede kabul edilmeyen sözleşme konusu... ihtarlı süre , Muayene kabul , Sözleşme süresi , yasaklılık

Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. Bu ödeme sorumluluğunu sözleşme hükmünü gerekçe göstererek yükleniciye yükleyemez.

maddesi ile sözleşmenin 16.3. ...süreye rağmen imzasız ve eksik olduğunun tespiti üzerine yüklenicinin ihalelere katılmaktan yasaklanmasında hukuka... ihale dokümanı , ihtar , ihtarlı süre , Sözleşme hükümleri , sözleşmenin feshi , yasaklılık

Yapı denetim görevlisinin yazılı emri dışında yapılacak işlere ait her türlü masraf yükleniciye aittir. Söz konusu işe ait Sözleşmenin “Trafiğe Geçit Temini, İşaretler ve Bariyerler” başlıklı …’uncu maddesinde; “…

Anılan Şartname’nin “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 41’inci maddesinde “41.1. ...kullanılacak ve yüklenicinin öz malı olmayan her bir araç için, yüklenici ile araç sahibi arasında ihale konusu personel taşıma...

...beyanın idareye ibraz edildiği, ancak bir firma haricinde Teknik Şartname'ye uygun farklı araçların da temin edilebileceğinin açık olduğu, yüklenicinin mücbir sebep iddiasıyla sözleşmeyi feshinin haksız olduğu.

Yeni iş kalemlerinin birim fiyatlarının, yüklenicinin teklifinde yer alan ve yeni iş kalemleri ile benzerlik... Söz konusu işin yapımı sırasında Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer almayan; …

Yüklenicinin görüş ve talebi; İşe ait sözleşmenin 08/09... İşe ait sözleşmenin; “Sözleşmede değişiklik yapılması” başlıklı 24 üncü maddesinde; “24.1.