KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması ve fiyat farkının hesaplanarak tahsili istemine ilişkindir. Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. maddesinde yükleniciye taahhüdün gerçekleşmesi sırasında hiç bir şekilde fiyat farkı verilmeyeceği 14.3.

...ilgili olarak bu Kanun’dan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumlu olduğu belirtilmiştir... ...çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur: a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale...

(9) İşin tamamlanması için sözleşmesinde tespit edilen tarih veya süre haricinde başkaca kayıt bulunmayan işlerde, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri göz önünde tutularak iş bitim tarihi veya süresi belirlenmiş sayılacağından, yüklenici, çalışmadığı bu gibi günleri öne...

...değişikliğinden kaynaklanan mantolama imalatının iş artışı/eksilişi hesaplarına dâhil edilmesi gerektiği, Sözleşmesinde bulunmayan ve iş artışı kapsamında yaptırılan imalatların birim fiyatlarının tespitinde, herhangi bir eksiltmeye gidilmeksizin, yüklenici karı ve genel gider dâhil birim fiyatların kullanılması ile mantolama imalatı bedelinin iş...

...durdurulduğu, yapı ruhsatı alındığında 16.07.2018 tarihinde işe başlatıldığı, arada geçen 40 gün sürenin işin sözleşmesine göre bitim tarihi olan 10/02/2019 tarihine eklenerek yeni bitim tarihinin belirleneceği, ancak yüklenici bu sürenin çalışmaya uygun olmayan dönem sonu 15/03/2019 tarihine eklenmesi gerektiğini belirttiği anlaşılmaktadır...

...esas alınarak davanın kabulüne karar verilmiş ise de; Davacı ile davalı arasında 14.05.2010 ve 28.06.2011 tarihlerinde mal alımlarına ait tip sözleşmesi imzalandığı, bu sözleşmelerin 34.2.maddesindeki “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,3 (binde...

Dava, eser sözleşmesinin haksız feshedildiğinin tespiti, teminat mektubunun iadesi, bakiye iş bedeli ve kâr kaybı alacağının tahsili istemine ilişkindir. maddesinde yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşmenin bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar...

...şirkete bildirilmesine karşın sonraki süreçte herhangi bir teslimat yapılmadığı, ihale sözleşmesi kapsamında yükümlülüğün yerine getirilmediği sonucuna varıldığından... maddesinin (b) bendinde ise, Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25.