... itirazen şikayet başvurularının olmaması halinde imalata uygun iklimde işe başlanarak sözleşmesinin süresinde ifa edileceği değerlendirilmesinin yapıldığı, yüklenicinin başvurusu ... uygun olarak yapılamadığı tespiti içeren teknik rapora yer verildiği, bu raporla birlikte yüklenicinin 3/11/2010 tarihinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunduğu, idari şartnamede belirlenen ...

17.1” “17.1 (1) İdarece bizzat yüklenici tarafından yapılması öngörülen iş kısımları var ise aşağıdaki metne yer verilecektir.

Yaklaşık maliyet ihale öncesi idaresi tarafından hazırlanan ve gizliliği olan bir belge olduğundan, isteklilerin bu belgeden bilgi sahibi olması hukuken mümkün olmayıp sözleşmesi ve ekleri gibi yükleniciyi bağlayıcı bir yönü de bulunmamaktadır.

tarihinde kira sözleşmesi imzalandığı, sözleşmeye konu ürünlerin depolanacağı antrepoda yüklenici tarafından yapılan incelemelerde başka şirketlere ait Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) içeren ürünlerin depolanmaya başladığı ve çeltiğe bulaşma riski bulunması sebebiyle kira sözleşmesinin ...

Asıl ve birleşen davalar, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, yüklenici tarafından açılan asıl ve birleşen 2012/317 ... 188 Esas sayılı davada ise teminat mektubunun güncellenmesi nedeniyle oluşan alacak, yükleniciye yapılan fazla ödeme, gecikme cezası, teknik personel bulundurmama cezası ve ...

maddesinde aynen; “Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde veya idare tarafından verilen en son süre uzatım kararında öngörülen iş bitim tarihinde tamamladığı yapı denetim görevlisi tarafından...

4734 sayılı Kanuna göre hazırlanan Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde;“Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde veya idarece verilen en son süre uzatım kararında öngörülen iş bitim tarihinde tamamladığı, yapı denetim görevlileri tarafından yapılan...

... aflar arasında 02/10/2019 tarihinde imzalanan anahtar teslim götürü bedel yapım işi sözleşmesi doğrultusunda yürütülen yapım işinin yürütülmesi sırasında, peyzaj ve nizamiye ... 22 nci maddeleri gereğince yüklenici ile birlikte tespit edilmiştir denilmekle birlikte, yüklenicinin belirlenen yeni fiyatlara tenzilat uygulanmasına itiraz ettiği ve anlaşmazlık tutanağında ...

...uzatımına göre belirlenen tarihte tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanacağı, cezalı çalışma süresinin ise süre uzatımları da dahil yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasındaki süre kadar olacağı...

maddesi hükmünde tanımlandığı üzere, bir eser sözleşmesidir. Bu sözleşmeyi davacı yüklenici, davalı ise iş sahibi sıfatlarıyla imzalamışlardır.