...durdurulan sürede yüklenicinin fiyat farkı hesaplanmasını talep etmesi üzerine, idaresi ve yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır. ...yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır...

Taraflar arasında yapılan 2019 yılına ait Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 14.1-2 maddesinde “Fiyat farkı verilmeyecektir” hükmü vardır. maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir” hükmünü getirmiştir.

... onaylanmadığı, idaresince değiştirilen sözleşme ödeneklerine dayalı hazırlanan iş programını yüklenicinin ihtirazı kayıtla imzaladığı, gerekçelerinin de usule uygun olarak dilekçesinde belirttiği ... doğru yapılan bu işte, yer teslimi ile birlikte işin bitim tarihinin 2023 yılında olduğu, sözleşmesinde bu yıla ait ödenek bulunmadığı durumda, 2023 yılında gerçekleştirilecek imalatlara ...

ile sözleşmesinin imzalandığı, işin projesine uygun olarak tamamlandığı ve 18.4.2012 tarihinde geçici ... göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilen yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 29 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılması ve ...

...ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” hükmü, Sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; “Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yapılan işlerin bedelleri, ihale dokümanında ön görülen ilerleme yüzdeleri üzerinden sözleşmesinde...

... alınır.” hükmüne göre proje değişikliği hasıl olduğunda, Sözleşme eki YİGŞ’nin “Sözleşmesinde bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesindeki usul ve ... başlıklı 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında, “Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yükleniciye fiyat farkı verilecektir.

Davacı yüklenici davasında; davalı iş sahibi ile imzaladığı 21.05.2009 tarihli eser sözleşmesinin eki “Birim Fiyat Tarifleri Raporu”nda tanımlanan 11.04 Poz nolu “Granüler dolgu imalâtı” yaptığını, ancak davalının...

...fıkrasının (b) bendinde; “b) Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza...

Söz konusu iş, 31.08.2015 tarihinde ihale edilmiş ve 04.03.2016 tarihinde işin sözleşmesi imzalanmıştır. İdareyi ve yükleniciyi bağlar.