(Yüksek Fen Kurulunun 16.03.2022 tarih ve 2022/86 sayılı kararı) Geçici hakedişlerin sözleşmesinde belirtilen sürede ödenmemesi sonucu idareden kaynaklanan ödenek yetersizliğinin yüklenicinin ortadan kaldırmaya gücünün yetmeyeceği dikkate alındığında geçici hakediş ödemelerinde gecikme hesap edilerek...

(Yüksek Fen Kurulunun 14.01.2021 tarih ve 2021/06 sayılı kararı) Yapımından vazgeçilen ve iş eksilişi yapılan imalatların sözleşmesinde bulunmayan birim fiyatlarının, sözleşme eki YİGŞ’nin 22 nci maddesinde öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda tenzilat uygulanmadan yüklenici ile birlikte tespit edilmesi gerekir.

...2021 tarih ve 2021/63 sayılı kararı) Sözleşmesine göre iş yeri teslim tarihinden itibaren, iş yerinde yapı ruhsatı olmaksızın herhangi bir iş ve işlem yapılmasının gerek İmar Kanunu gerek Türk Ceza Kanunu hukuklarına aykırı olduğundan ruhsatın alınmasına kadar geçen sürenin, süre uzatımı olarak yükleniciye verilmesi gerekmektedir...

(14) Tasfiye halinde; işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu Şartnamenin 41, 42, 43...

(14) Tasfiye halinde; işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu Şartnamenin 41, 42, 43...

Başka bir söyleyişle, taraflar arasında birden fazla hukuki ilişki mevcut ise, her bir hukuki ilişkiden doğacak riskler ayrı bir garanti sözleşmesi ile güvence altına alınmalıdır.Somut olayda mahkeme gerekçesinde de belirtildiği üzere, davacı idare ile dava dışı yüklenici ...

Yüklenici Şirketin tek ortağı olan kişinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın hastalık ... un “Mücbir sebepler” başlıklı 10'uncu maddesi çerçevesinde değerlendirilerek sözleşmesi genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatı iade edilmiştir.

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağının tahsili talebinden ibarettir. Davacı yüklenici şirket vekili, taraflar arasında ... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

Bütün eksiklikler yükleniciye aittir.)” Yemekhane genel temizliği yükleniciye aittir.” Hükümleri yer almaktadır. Müdürlüğü Personeline ait Öğle Yemeği Hizmet Alımı Sözleşmesi eki Teknik Şartnamesi’nin; ‘İhalenin Konusu’ başlıklı 1 inci maddesinde; “İdarede çalışan yaklaşık ...

... üzere iken, taşınmazın SGK'ya ait olduğu belirtilerek inşaatın durdurulduğunu, sözleşmesinin feshinde müvekkilinin bir kusuru bulunmadığını, tamamen hastane baştabipliğinin kusurundan ... davanın reddine karar verilmesini istemiş, mahkemece, bilirkişi raporu gözetilerek davacı yüklenicinin talep edebileceği toplam tutar 65.425,66 TL'nin tahsiline, kâr kaybına ilişkin ...