ÖZET : Dava; eser sözleşmesinden kaynaklanan ilave iş bedelinin tahsili istemine ilişkindir.  ...temini için idare tarafından ocak yeri gösterilmeyecek ve bu hususlarla ilgili olarak yüklenici herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

İşin yer teslim tarihinin 15/11/2021 tarihinde yapıldığı, sözleşmesine göre süresinin 180 gün ve işin bitim tarihinin 07/05/2022 olduğu, İşin projesinde ... Nisan 2022 fiyatını tespit edildiği, Transformatörün 15/04/2022 tarihinde temin edildiği, yüklenicinin 27/05/2022 tarihinde işin geçici kabule hazır olduğu hususunda dilekçe verdiği ve ...

Tüm dosya kapsamına mahkemenin yerinde görülen gerekçesine göre taraflar arasındaki hizmet alım sözleşmesinin 16 maddesinde düzenlenen müeyyidenin sadece davacı yükleniciye yönelik olduğu davalı aleyhine düzenleme içermediği, sözleşmede hak edişlerin geç ödenmesi halinde idarenin cezai şart ödeyeceğine...

Dava, eser sözleşmesinin haksız feshedildiğinin tespiti, teminat mektubunun iadesi, bakiye iş bedeli ve kâr kaybı alacağının tahsili istemine ilişkindir. maddesinde yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşmenin bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar...

Hatalı şekilde belirlenen yeni birim fiyatın idarece onaylanması yüklenici için kazanılmış hak oluşturmaz. ..Yanlar arasında imzalanan sözleşme ve eki SSK Yapım İşleri Genel Şartnamesinin delil sözleşmesi olarak kabul edilen 20 ve 39.

...Alımı ihalesine katılan ve ihale üzerinde kalan davacı şirketin, taahhüdünü ihale sözleşmesi ve teknik şartnameye uygun olarak yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı... ...belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25'inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun...

...şartnamenin “işin kapsamı” başlıklı 2’nci maddesinde aşağıda belirtilen işlerde yüklenici firma tarafından teknik, idari ve hukuki destek sağlanacağı hüküm altına alınmıştır... ...istisnai hallerde ve müstakil bir onay ile mümkün olabilecek olup, genel kapsamlı bir ihale sözleşmesi ile bütün ihaleler için bu hizmetin satın alınması mümkün değildir. ...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, sözleşme uyarınca kararlaştırılan cezanın tahsili istemine ilişkindir. tarafından, davalı yükleniciden gecikmeye bağlı cezai şart talep edileceğini içeren ihtirazî kayıt düşülmediği...

...dilimlerinin revize edilmesinin işe ait sözleşmenin  “Sözleşmede değişiklik yapılması” başlıklı 24 üncü maddesi hükümlerine aykırılık teşkil edeceğinden yüklenici talebi doğrultusunda sözleşmesi ile belirlenen ödenek dilimlerinin ve buna bağlı olarak da onaylı iş programının revize edilemeyeceği değerlendirilmektedir.

Yüklenici, sözleşmesine göre iş yerinde bulundurulması istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde İdareye bildirmek zorundadır.