Çevre Düzenleme İnşaatı İşi”nin yürütülmesi sırasında, İdarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve işin sözleşmesinde bulunmayan “YBF-7 Çimento harçlı tuğla hatıllı moloz taş duvar işçiliği” için oluşturulan yeni birim fiyat tespiti hususunda yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın karara bağlanması talebidir.

Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. 

Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır.

... yazı ve eklerinin incelenmesinden; İşyeri tesliminin 09/05/2018 tarihinde yapıldığı, sözleşmesine göre işin bitim tarihinin 09/11/2019, süre uzatımları dahil yeni bitim tarihinin ise ... Müdürlüğü tarafından kontrol edilerek uygun bulunan projeye göre yapım işine başlanmasının yükleniciye bildirilmesinden revize projelerin 11/01/2021 tarihinde onaylanmış olduğu, Anlaşılmaktadır ...

... sürenin, işin durdurulduğu süre ve/veya iş artışına karşılık verilen süre hariç, sözleşmesinde belirtilen yıl/yıllarda öngörülen süre kadar çalışılamaması veya başka bir ... süreye karşılık aktarılacak ödeneğin de belirlenmesi ve yükleniciye tebliğ edilmesi, yüklenicinin de bu süre uzatım ve ödenek aktarma kararına göre revize iş programını hazırlayıp ...

...sorumlusunun yüklenici olduğu kayıt altına alındıysa işin şartnamesi ve sözleşmesi hükümlerine göre söz konusu zararların tazmin/tamir masraflarının yüklenici tarafından karşılanmasının talimatlandırıldığı, İdaresi talimatının yükleniciye tebliği sonrasında yüklenicin 17.03.2021 tarihli dilekçesi ile dolgu üzerine tekrar asfalt, beton...

- K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup sözleşmenin haksız feshedildiğinin tespiti, fesih... 2-Davacı yüklenici ile davalı ... Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir.

...nin 41/5-b maddesinde de “Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük...

Taşkın Koruma İnşaatı” işinin sözleşmesinin 21/04/2014 tarihinde imzalandığı, inşaat sahasının 15/08/2015 tarihinden 2017 ... gerektiği, mevcut yolun işin yüklenicisi tarafından başvuru tarihine kadar kullanıldığı, yüklenicinin kısmi iyileştirme yapmak için herhangi bir yazılı başvuruda bulunmadığı, Diğer ...

...tarihinde … TL bedelle …’ya anahtar teslim götürü bedel olarak ihale edilen ve … tarihinde sözleşmesi imzalanan …’nde iş artışı kapsamında yapımından vazgeçilen işlere ilişkin... Yeni fiyat tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise, (Ek ibare: 08/08/2019-30856 R.G./28.