...elektrik tesisatı işlerinin yapılamadığı, proje değişikliğinin onaylanmasını müteakip... ...164 sayılı Kurul Kararı ile ilgili olarak, yüklenicinin 16/09/2021 tarihli ve 189156 sayılı... ...yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na... fiyat farkı , proje değişikliği , projenin pnaylanması , revize...

...yazısı ile eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na... anahtar teslimi , götürü bedel , sözleşme bedeline dahil , uygulama projesi ...imalatında kullanılan malzeme ile ilgili olarak yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen...

...süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, çalışılmayan... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...bir tacir gibi hareket etmesi gereken yüklenici tarafından öngörülmeyen ve öngörülmesi de...

... sunulması gerektiği, bunun temini için de idareler tarafından ihale dokümanları arasında yer alan ... gerekli değişiklikleri yapabileceği, ayrıca proje değişikliği sonucu iş artışı ve iş eksilişi meydana ... tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödeneceği veya kesileceği, Hususları bilinen ...

takdirde … İdare, isterse projeler üzerinde kendisi de değişiklik yapabilir. 1) Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. ...nin 12.4 maddesi kapsamında yapılacak proje değişikliğine uygun olarak ilave yüzer tavan... ...yazı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na...

...İstanbul Su Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, 27/04/2012 tarihinde pazarlık usulü... 2020/2995) Yüklenici tarafından sunulan ön projelerin uygun... ...kararıyla davacı şirketin sunmuş olduğu ön projenin sözleşme şartlarını taşıyıp taşımadığı...

...mantolama imalatının belirtildiği, mimari uygulama projesinde belirtilmeyen imalat için Yüksek Fen... ...sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa... ...fiyatlarının tespitinde tenzilat uygulanması konularında yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın... ...projesi ve mahal listesinde yer almayan ve proje değişikliği sonucu yapımına karar verilen...

Yüklenicinin görüş ve talebi; İşe ait yer... ...önleyeceği, ayrıca bu iş için mevcut durum (rölöve) projesinin olması gerektiği, bu durumda yıkılacak... ...dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ...

...yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na... ...İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta... ...edilecek noktanın belirli olmaması sebebiyle ilgili projelerin hazırlanamadığı, çevre ve altyapı...

...fiyata eklenmesine, “Uygulama ayı” olarak, proje değişikliğinin ortaya çıktığı ve idaresince bahse konu yeni iş kaleminin yapılmasına karar verilen ayın dikkate alınmasına, Bu şekilde bulunan tutara, bu tutarın % 25 ini geçmemek üzere yüklenici karı ve genel gider olarak yine, idaresi ile yüklenici tarafından tespit edilecek bir oranın da eklenmesine...