...mektubunun güncellenmesi nedeniyle oluşan alacak, yükleniciye yapılan fazla ödeme, gecikme cezası... ...dosyaların davacısı iş sahibi idare vekili tarafından temyiz edilmiştir. ...kullanılmasının istendiği ve bu şekilde idarece iş değişikliği yapıldığı anlaşılmaktadır...

...birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. ...özelinde kalınlık farkından dolayı imalat değişikliğine gidilmesinin konuyla zaten hiçbir... Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. ...istediği takdirde; bir işte, sözleşmeye esas proje içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar...

... nci maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde ... tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.” hükmüne rağmen işin keşfinde yer almayan, idare tarafından sonradan alınmasına gerek duyulan ve ...

...gösterilmeyecek ve bu hususlarla ilgili olarak yüklenici herhangi bir talepte bulunmayacaktır... ...çakıl, kırmataş, taş vs.) temini için idare tarafından ocak yeri gösterilmeyecek ve bu hususlarla...

e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. Sorumluların savunmalarında; yüklenici firma olan … sahibi …

...gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü... Hastane teknik servisi tarafından kontrolü yapılacaktır. Yüklenici bunun için ek bir ücret talep etmeyecektir.

Yüklenici ... Geçici kabul tutanağı yetkili makam tarafından onandıktan sonra geçerli olur.

maddesinde, “Daireler tarafından yapılan hesap yargılaması sonucunda... ...oluşmayacağı, dolayısıyla önce bu zararın yüklenici firmadan talep edilmesi gerektiği...

...listesinde yer alan ve geçen süre zarfında yüklenici tarafından yapılmayan ancak kullanıma... ...yer alan ve geçen süre zarfında yüklenici tarafından yapılmayan eksik ve kusurlu imalatların...