...sayılı yazılarında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na... ...kaya dolgu ve naklinin ödenmediği, uygulama projesi ve mahal listesinde yer alan bu imalatların... ...değişiklik raporu düzenlenmediği, idarece proje değişikliği yapılmadığı, imalat oluru ve... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

...binanın yerinin değiştirildiği, bu sebeple yüklenici tarafından yeniden düzenlenen zemin... ...dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ... “Projelerin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinde; “( ...teslimi aşamasında verildiği, binanın yer değişikliği sebebiyle yükleniciye yaptırılan...

... suyu borusu döşenmesi işine ait yüklenicinin tarafından hazırlanarak İdaresine sunulan proje değişikliğinin ... getirilmesine engel nitelikte olduğu ve proje değişikliğinin onaylanması sürecindeki gecikmelerden yüklenicinin sorumlu tutulamayacağı, Bu durumda, işi ... gecikilen süre kadar uzatılması gerektiği, Proje değişikliklerinin İdaresince onaylanmasındaki gecikmenin ...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 02/04/2021 tarihli dilekçesinden özetle ... yapıldığı, projelerinin hazırlandığı ve idare tarafından onaylandığı, bu durumda proje kapsamında kullanılacak ... artış meydana geldiği, dolayısıyla proje değişikliği sonucu ortaya çıkan beton ve demir imalatı ... birim fiyat tariflerinde İdarece verilen projesine göre “……

F- Proje İşleri: İşe ait kati projeler İdare tarafından yükleniciye verilecektir. “Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinde; “… İdare, isterse projeler üzerinde kendisi de değişiklik yapabilir. ...değiştirilmesini gerekli gördüğü projeleri, değişikliğin özelliğine, işin aciliyet durumuna...

...uzatımlarına fiyat farkı hesaplanması hususlarında yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığın... fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...tarafından yükleniciye verilen veya yüklenici tarafından hazırlanıp idarece onaylanan uygulama... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...şirketi kabulleri yaptırılması, abonelik ve proje takibi/onayları ile ilgili her türlü harç... Abonelik harç, proje ve giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. ...Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (Başkentgaz) tarafından doğalgaz abone bağlantı bedeli altında... ...dikkate alındığında; imalat sırasında proje değişikliği yapılarak tesisata gaz yakan cihaz...

...sayılı yazılarında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na... ...belirtilmeyen imalat için, İdaresince sfero döküm detay projesinin hazırlandığı, 2. ...projesinde 3,00 mt genişliğinde gösterilen ve proje değişikliği sonucu 2,00 mt genişliğinde yaptırılan... ...eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek...

Her ne kadar Bölge Adliye Mahkemesi tarafından TBK m. ...farkının büyüklüğünün tespit edildiğini, yer değişikliğinden kaynaklanan müvekkili şirketin... ...yakınında 517/1 parsel üzerinde ve bildirilen yeni proje doğrultusunda yapılmasının, yapılacak... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 19/11/2021 tarihli dilekçesinde; idaresinin ... onaylandığı, işin kısmen durdurulduğu (proje değişikliğine bağlı imalâtlar, temel ve temele ... geçici hakedişlere itiraz ettiğine, kendisi tarafından onaya sunulan revize iş programının onaylanarak ...