Özetle, İdare tarafından yeni birim fiyat... Öncelikli olarak, ilama esas yargı raporu... ...iş artışı kapsamında yapılan) ve yeni birim fiyat... ...Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti... ...yeni birim fiyat tespitinde yükleniciyle müştereken...

...özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu... ...ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıda belirtildiği... Yüklenicinin görüş ve talebi... ...ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun... ...istinaden, 09/03/2022 tarihinde yapılan toplantıda katılanların...

Davacı yüklenici davasında; davalı... ...Yapılması” imalâtı da 15.00 TL/m³ olarak fiyatlandırılmıştır... ...etmiş ve bu itirazlar mahkeme tarafından hiç değerlendirmeye... ...imalâtı” yapmadığını; yapılan tüm imalâtın, sözleşmenin... ...önceden tahsil ettiği hakedişler ve faturalar dışında...

...n İşleri Müdürlüğü tarafından yaptırılan “Arşiv... ...teslimi yapıldığı, Buna göre yüklenici idareden kaynaklanan... gün gecikmeli olarak başladığı anlaşılmıştır.

...eklerinden özetle; idaresi tarafından 4734 sayılı Kamu... ...bağlayacak şekilde fiyatı kesin olarak tespit etmek.”, ...istinaden, 29/12/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların... ...gecikme cezası hususunda, yüklenici ile idaresi arasında... ...yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişlerinde sözleşme anlaşmazlıklarını...

...sayılı kanun hükümlerine uygun olarak yapıldığını, müzakere... ...ve bu yönde davalı idare tarafından ihaleye açılan... ...danışmanlık hizmeti satın alarak yapılan ihalenin sözleşmeye... ...olup mahkemece yargı yolu farklılığı nedeni ile HMK... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...hacmine sahip olduğu EPDK tarafından belirlenen ilk sekiz... ...verildiği iddiasıyla ilgili olarak dosyada mevcut bilgi... ...verileceği belirtilen mal alım işlerinde alıma konu olan... ...Numarası ile ihale edilen, yüklenicisi ……… ...Alım İşi ile ilgili olarak yapılan incelemeler neticesinde...

...ile ilgili olarak idaresi ile yüklenici arasında anlaşmazlık... ...izni ile cezalı çalışılan işlerde, süre bitim tarihinde... ...bitim tarihinin 06/10/2020 olarak belirlendiği ve 04/02... ...istinaden 04/03/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların...