...5’inci maddesiyle; Belediye tarafından … TL anahtar teslim... ...gerekli tüm sorumluluğun yükleniciye ait olacağı, zemin... ...aşamasında karşılaşacağı zemin farklılıkları nedeni ile... ...yer aldığı kabulü ile; yapılan söz konusu imalatlar... ...olmak üzere karma sözleşme olarak ihale edilmiştir. ... ...anahtar teslim götürü bedelli işler … TL olmak üzere toplam...

...ödemelerin, ödenmeyen kısmı yüklenicinin hakedişinden... ...maliyetinin 52.136.024,11 TL olarak açıklandığı, 16... ...ödemelerinin yapılacağı, yüklenici tarafından yapılan işlerin... Yapılan inceleme neticesinde...

...özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu... ...ve genel gider oranın %15 olarak dikkate alındığı... Yüklenicinin görüş ve talebi... ...onaylandığı, İdaresince yeniden yapılan değerlendirmede YİGŞ... ...bulunmayan ve fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti...

İdareyi ve yükleniciyi bağlar. ...hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde... ...bildirimine istinaden yüklenici tarafından 9, 15 ve 16 numaralı... ...yaklaşık maliyete dayalı olarak vermedikleri hususları... ...31.08.2015 tarihinde ihalesi yapılan … ihale kayıt numaralı... ...taraftan, ihale konusu yapım işlerinin teknik kriterlerine... ...diğer bir ihale dokümanı projeden daha öncelikli olarak...

...özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu... ...uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık... Yapılan işlerin bedellerinin... ...ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıda belirtildiği...

...Açık Cezaevi Müdürlüğü tarafından 26.03.2024 tarihinde... maddesine uygun olarak, 28.03.2024 tarihine... ...gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen... ...tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi... Yapılan tüm bu inceleme...

tarafından, davalı yükleniciden gecikmeye bağlı... ...gerekçe ile bozulduğu bu kez yapılan inceleme ile anlaşıldığından... ...kararı) Geçici kabulü yapılan işlerde, idarece gecikmeye... ...da karar düzeltme talepli olarak Yargıtay'a gelen...

...ilişkin olarak davacı şirket tarafından yapılan itirazen... iddiasına ilişkin olarak yapılan değerlendirmede... ...Sayılı Kanun kapsamında yapılan bir ihaleden dolayı... ...anlamda idareye yaptığı işler sırasında iş veya...

iddiasına ilişkin olarak yapılan değerlendirmede... ...ilişkin olarak davacı şirket tarafından yapılan itirazen... ...Sayılı Kanun kapsamında yapılan bir ihaleden dolayı... ...anlamda idareye yaptığı işler sırasında iş veya...

...ve geçen süre zarfında yüklenici tarafından yapılmayan... ...yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca... ...süre zarfında yüklenici tarafından yapılmayan eksik...