...engeller nitelikte olduğu, sözleşmenin uygulanma aşamasında yüklenici aleyhine cezai durumlar olmasına da sebep olabileceği... 6) Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde “Hizmetin yürütülmesi... ...idaresinin bilgilendirilmesi sonrasında hastanelerde çalışacak elemanların yerlerini ve sayılarını değiştirebilir.” düzenlemesi...

…Üniversitesi Rektörlüğü’nün (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) 24/03/2022 tarihli ve E-39666 sayılı... … (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...yapıldığı ve taraflarca imzalandığı, sadece 1 yapı denetim elemanının ihtirazı kayıtla imzaladığı, iş programının...

...başlaması, aksi takdirde sözleşmesinin feshedileceğinin yükleniciye bildirildiği, süre sonunda işe devam edilmediğinin... ...talebi ile İstanbul Valiliği bünyesinde teşekkül ettirilen teknik komisyonca düzenlenen 03.12.2012 tarihli raporla tespit...

Yine teknik şartnamenin geçici ve kesin kabul başlıklı 4. 17.08.2007 tarihli sözleşme ile davalı yüklenici ...

...gün idari izin verildiği, idari izin nedeniyle idarece yeterli teknik eleman görevlendirilemediğinden dolayı bu sürelerde işin durdurulduğu, işin durdurulduğu bu 3 günlük sürenin yükleniciye ilave süre olarak verildiği, idarenin sebep olduğu süre uzatımını gerektiren gecikmelerde yüklenicinin yazılı bildirimde bulunma şartı aranmadığı, ülkemizin...

...öngörülen yükümlülüklere uymak zorundadır.” açıklaması, Teknik Şartname’nin “Yüklenici” başlıklı 7’nci maddesinde... İdarenin eksik eleman yerine talep etmiş olduğu personel şartname ve iş kanunu... Yüklenici, eksik personeller yerine çalışanlar için herhangi bir ek ücret ya da hak talep etmeyecektir...”

Dosyanın tetkikinde 06.12.2016 tarihli tutanakla davalı yüklenici firma ve müşavir firma tarafından binanın doğrudan... Tarafından sürekli olarak inşaat mahallinde teknik elemanlar bulundurularak denetimi yapıldığını, teslim...

... giderilmediği yönünden teknik elamanların görevlendirildiği, teknik elemanlarca düzenlenen 08/09/2010 tarihli raporda özetle; konuya ilişkin ... çalışmasının yapıldığı, çalışma sonrasında tekraren yüklenici firmadan 15/12/2011 tarih ve 243055 sayılı yazı ile ...

... ödendiği; tünel ve galerilerde kalıp bedelinin sözleşme eki özel teknik şartnameye ve tasdikli projeye göre F2 cinsi kalıp pozundan ödenmesi ... yapıldığı ileri sürülerek bu miktar fazla ödemenin davalı yüklenici ile idare elemanlarından sorumlulukları oranında müştereken ve müteselsilen tahsili ...

ihale dokümanı , kesin teminat , teknik şartname Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır.