...idare tarafından başvuru süresi içinde yapılmadığı gerekçesiyle... ...sahibi tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde emsal nitelikte olmadığı... ...ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü... ...doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya...

...haksız feshedildiğinin tespiti, teminat mektubunun iadesi, bakiye... ...ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve... ...nedeniyle boşta kaldığı süre için başka bir iş yapmaması... Dava dilekçesi ve beyan dilekçelerinde sözleşme dışı...

...tarafından yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik... İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, … ...mutfağında hazırlanacağı, yüklenicinin işyerinin kira olması... ...dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedileceği...

...durumunda anılan madde uyarınca yüklenicilerin sorumlu tutulmasına... ...verilmeden feshedilmesi ve kesin teminatın gelir kaydedilmesi suretiyle... ...değerlendirilmeksizin alanın tümü için ihaleye çıkılarak sözleşme...

...olayı sonucunda oluşan zararın yüklenicinin sorumluluğunda olup... ...kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su... ...ilişkin 20 inci maddesinde “Teminat süresi 18 ay olup, bu süre...

...özetle; davacının süre uzatım için başvurduğunu ifade etmesinin... DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı... ...ve 240.000,00 TL tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin tarafına... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

GEREKÇE Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle “cezai... ...anlamına gelmemek üzere, bir an için gecikme cezasının talep... ...kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması... ...yazıcının teslimi için davalı yükleniciye 10.12.2011 tarihine...

...yazarak imzalaması gerektiği, eğer yüklenicinin, hakediş raporunun... ...incelenerek karara bağlanması için Tetkik Hâkimi tarafından... ...şekilde 9/10 KDV tevkifatı kesilerek dilekçe ekinde itiraz kaydıyla... Uyuşmazlığın çözümü için taraflar arasındaki...

...Yüklenicinin oluşacak alacaklarından veya teminatlarından kesileceği tutanak... ...gerekebilecek her türlü ek masraf, yüklenici karı ve genel giderleri... ...Firmadan 1.1.1.2.2 poz no’lu imalat için ocak ya da dereden temin... ...olmak şartıyla anlaşmazlığın çözümü için Yüksek Fen Kuruluna...