...hakedişlerinden veya kesin hakedişinden ya da teminatından kesilir.” hükümleri... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

...şartnamede bu hüküm olduğuna göre yüklenicinin bunu bildiği, ayrıca... ...izin formunu onaylamadığı, enerji kesintisi yaparak gereken çalışma koşullarını...

...hakedişinin hazırlanması sırasında yüklenici ile idaresi arasında oluşan... ...alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih halinde ise...

...imalatının yapılacağı hususunda yüklenici ile idare arasında oluştuğu... ...araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık...

...bulunan … TL sözleşme bedelli Samsun Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası... ...Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı...

...mektubunun paraya çevrilmesi, ceza kesintisi uygulanması ve teminat kesintilerine... Asıl davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye rağmen...

...farkının ödenip ödenemeyeceği hususunda yüklenici ile idaresi arasında anlaşmazlık... ...alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih halinde ise...

Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. ...bulundurulmaması nedeniyle gerekli ceza kesintisinin yapılmaması nedeniyle...

Asıl ve birleşen dosya davacısı yüklenici, asıl ve birleşen dosya davalısı... ...olan araçların giderlerinden (yakıt, vergi, sigorta vs.) ibaret olmayıp, verilen...

...edilemeyeceği hususu ile ilgili olarak yüklenicisi ile idare arasında oluştuğu... ...Şartnamesine uygun olacak şekilde kesintisiz olarak işletilmesi, arıtma...