...istirdat ve iadesinde bir isabetsizlik olmamasına göre davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi... ...kabul tutanağının onaylanmasından sonra da kalanının yüklenicinin SGK'dan ilişiksizlik belgesi getirmesi halinde...

CEVAP Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; zamanaşımı itirazında bulunarak davanın reddini istemiştir. ...ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi şartının yüklenici tarafından yerine getirilmemiş olması, TTK nın...

DAVA 1.Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında Dağlıca... maddesine göre ihtara rağmen yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak...

maddesinin (b) bendinde, sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25. ...İlişkin İddia Başvurucunun İddiaları Başvurucu Şirket vekili; ceza yargılamasında Şirket yetkililerinin beraat ettiğini...

bendde yazılı nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddine, (2). 2- Davalı idare davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini ileri...

...belirtilen kararına karşı süresi içinde, davalı idare vekili temyiz isteminde bulunmuştur. Davalı idare, davacı yüklenicinin ısı geri kazanım cihazını yapmadığı gerekçesiyle...

...isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer... ...2013 tarihinde taraflarca imzalanan sözleşme ile davacı yüklenici, davalı iş sahibine ait fabrikada davacının borulu...

...iş sahibi tarafından ayrı bir dava açılabileceği gibi, yüklenici tarafından aleyhine açılmış olan bir davada da... SONUÇ: Yukarıda yazılı nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün temyiz...

maddesinde: “Yüklenici ilgili aya ait bilet gelirleri cirosunun % 35’ini... ...Dış Borç Ödeme Hesabına yatırılacak tutarın (sorumlu vekili tarafından sabit kira ödemesi olarak adlandırılan tutarın...

...hükümlü bulunanların, doğrudan veya dolaylı yahut alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir... Davacı vekili, iddianamenin ağır ceza mahkemesince kabul edildiği...