İlk Derece Mahkemesi kararı taraflar vekilince tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz... Nitekim, yüklenici tarafından idareye yazılan 13.05.2014 tarihli yazıda; proje takviminde ilgili ...

2-Davacı yüklenici ile davalı ... Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir. ...Yukarıda (1) no.lu bentte yazılan gerekçelerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) no.lu bentte...

sayılı kararı ile davalı vekilinin tüm temyiz itirazları reddedilerek hüküm onanmıştır. ...sözleşmesi imzalandığı, bu sözleşmelerin 34.2.maddesindeki “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim...

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesi ile; davalı ile yapılan 06/03/2018 tarihli... ...halinde ise, yükleniciye yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici karına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80...

...düzenlenen eser sözleşmesi niteliğinde olan bu sözleşmede davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. 2-Davacı vekili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19.

Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

bentte açıklanan nedenlerle davalı iş sahibi vekilinin temyiz dilekçesinin reddine, 2. ...ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı yükleniciye iade edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Dava eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, yüklenicinin temerrüdü sonucu sözleşmenin feshi nedeniyle... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

...bulunup bulunmadığını” kaydederek müteahhit veya yetkili vekili ile birlikte imza etmesi gerekmektedir. Tam aksine yüklenici firma …Ltd.

...işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşmenin bedelinin tespitinde... ...fazlaya ilişkin istemin reddine dair verilen karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.