...yapılması için iş artış ve iş eksilişi yapılması konusunda yüklenici ile idare arasında yaşanan anlaşmazlık hakkında...

…) Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması...

Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...Pazartesi günü fiilen yer teslimi yapıldığı, Buna göre yüklenici idareden kaynaklanan bir nedenle işe ...

...görüş ve talebi; İdarece, Birim Fiyat Tariflerinde “…yüklenici karı ve genel giderler dahil tünelin (1) m imalat...

...yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması...

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.”,

Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara...