1) Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.

...döşenmesi” iş kaleminin yeni birim fiyatının tespitinde yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın...

(6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır.

...verilmesi ve fiyat farkı hesaplanması ile ilgili olarak idaresi ve yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara...

...süre uzatımlarına fiyat farkı hesaplanması hususlarında yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığın karara...

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.”,

...işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek, belirtilen...

...bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilmesi gereken gecikme...

Bu sözleşmeyi davacı yüklenici, davalı ise iş sahibi sıfatlarıyla imzalamışlardır.