tarafından, davalı yükleniciden gecikmeye bağlı cezai şart talep edileceğini içeren ihtirazî kayıt düşülmediği...

Bu ödeme sorumluluğunu sözleşme hükmünü gerekçe göstererek yükleniciye yükleyemez.

Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. kamu zararı , mühendisin sorumluluğu , müşavir firmanın sorumluluğu , Yapım işi

TL kamu zararının; Gerçekleştirme Görevlileri; yeni fiyat tutanağını düzenleyen, kontrol eden ve onaylayan Kontrol Mühendisi ……… ...usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

götürü bedel , hizmet alımı , iş artışı , kamu zararı ...hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için; yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların...

Fazladan ödenen söz konusu bu ihzarat bedellerinin de ortalama 1 (bir) yıl boyunca yüklenicinin üzerinde kaldığı anlaşılmıştır. idarenin yazılı izni , ihzarat , ihzarat bedeli , kamu zararı , onaylı iş programı , yıllık ihzarat miktarı

... usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.” hükmüne rağmen işin keşfinde yer almayan, idare tarafından sonradan alınmasına ... müteahhit karı ve genel gider ödendiği tespit edilmişse de; konuya ilişkin 19.585,17 TL kamu zararının 18.07.2014 tarihli kesin hakedişin (12.08.2014 tarih ve 5996 numaralı ödeme emri ...

17.1” “17.1 (1) İdarece bizzat yüklenici tarafından yapılması öngörülen iş kısımları var ise aşağıdaki metne yer verilecektir.

Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.

...belirtildiği üzere, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,06’sı oranında gecikme cezasının uygulanması gerekmekte olup, söz konusu gecikme cezasının Yükleniciye uygulanmaması nedeniyle kamu zararına neden olunmuştur.