...ihtilâfsız olan sözleşmenin 26.2.1 maddesinde yüklenicinin işi süresinde bitirmediği takdirde... ...gördüğünü, hasarın 19.04.2012 tarihinde tutanak altına alındığını, davalıdan eksik ve kusurların... ...geçici kabul yapıldıktan sonra da, yüklenicinin sorumluluğu devam etmekte olup, fırtınada çatının...

...tarihinin 29/10/2020 olduğu, işe ait elektrik altyapı projelerinde enerji alınacak herhangi... ...onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin... ...yapılmadığı gibi işte yaşanan gecikmelerin yüklenicinin iş programının gerisinde kalmasından...

...kalemleri için kullanılması ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi; İşin anahtar... ...bulundurularak hesaplanacak bedel karşılığında, yükleniciden de istenebilir. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. ...çalıştırılmasını sağlayacak olan otomasyon altyapısı ve sisteminin yeni birim fiyatlar...

Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. ...değiştirilmesi, demir borulara topraklama ve konteynerlerin altına saha betonu ile kapalı tenis kortundan... ...kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir. ...onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin...

...lenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 15/11/2021 tarihli dilekçesinden... ...projenin uygulanacağı alanın toprak örtüsü altındaki inşaat atıkları sebebiyle süre uzatımı... ...bulundurularak hesaplanacak bedel karşılığında, yükleniciden de istenebilir. ...onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin...

...hak edişlerde, fiyat farkı hesaplamalarında, yükleniciden kaynaklanan sebeplerle revize edilen... ...yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun... Yüklenicinin görüş ve talebi; 31/03/202,01... ...onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin...

...itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu... ...meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde... ...kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi... İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir.

...yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun... ...bulundurularak hesaplanacak bedel karşılığında, yükleniciden de istenebilir. ...şekilde değişiklik yapılması idaresinin yetki ve sorumluluğunda bulunduğu, Diğer taraftan, YİGŞ... ...enicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 11/10/2021 tarihli dilekçesinden...

...değerlendirme sonucunda; ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş... ...incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır. Yüklenicinin görüş ve talebi; 08/12/2020 ve...

...Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 60 (altmış) gün süre uzatımı vermiştir. ...meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde... ...idarenin sebep olduğu hallerden dolayı, işte sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin... ...bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve idare yükleniciden teknik şartları yerine getirerek...