...tarafından ödeneceği belirtilmediği ve aksine bir hüküm bulunmadığı sürece... ...teçhiz edecek, bunların işletilmesini ve bakımını yürütecektir. ...gerçekleştirilmesi için gerekli ve yüklenicinin yapmak zorunda olduğu bazı...

...tarihli ve E-150817 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 19/11/2021 tarihli dilekçesinde...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüksek... b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler. ...konusu olan, mahiyet ve yapı tekniği bakımından benzerlik gösteren iş...

...Başkanlığı’nın 21/04/2021 tarih ve 1553443 sayılı yazısında özetle... Yüklenicinin kesin hakediş raporunun... Tadilat ve Onarım İşi”nde, kesin kabul aşamasına...

...2308 sayılı yazısında özetle; 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre anahtar... ...kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş... Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz.

...girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak... ...ilerlemesi hususunda sorunlar yaşadığı, bu bakımdan işin gecikmesinde asli kusurun... tarih ve ... tarih ve ... İdare Mahkemesi'nce verilen ...

...şartname ve sözleşmeye uymayan işler bakımından davacı şirketin uyarılması... ...a) bendi uyarınca idare tarafından; yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı... quot;; son fıkrasında ise, 19, 20 ve 21. ve 3. ve 34.

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...yazısında önemli teklif bileşenleri bakımından herhangi bir belirleme yapılmadan... ...deprem tahkiki, güçlendirme projeleri ve onarım projelerinin hazırlanması işlerini... .) tarih ve (…)

...teslimden dolayı davacı-karşı davalı yüklenicinin %100 kusurlu olmadığı... ...kullanıldığı ve her iki kanundaki düzenlemede de onarım ve ıslahın aşırı bir masrafı... ve TBK'nın 475.