...olarak belgelerin sunulmaması hallerinde, mevcut yüklenicinin teklifinin ihale dokümanına göre geçerliğini koruması ve ihalelere katılmaktan yasaklı olmaması şartıyla imzalanmış sözleşme idarece feshedilmeksizin uygulanmaya devam edilebileceği anlaşılmakta olup, incelenen ihalede idarece, dava süreci sonucunda başvuru sahibinin sözleşmeyi...

... Şartnamesi hükümlerine göre yapılarak işe başlanması gerektiği, yüklenicinin taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren ... Beşyüzelli) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğu, idare tarafından işin ihalesinden önce işe ait ... tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilemeyeceği hükümleri açıktır.

...sonucu malzemelerin temin edilememesi sebebiyle teslim gerçekleşmediğinden, malzemelerin telef olduğu tarihten aynı malların yurtdışından ithali için gereken makul süreyle ilgili olarak yüklenicinin gecikme cezasından sorumlu tutulması mümkün değildir.

... edilmediği, ancak yapım işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre uzatımına hak kazandığı, bu durumda, sözleşmenin feshi ... ayrıca kâr mahrumiyeti isteminde bulunamayacağı gerekçesiyle sözleşmenin tasfiyesine ve irat kaydedilen teminatın ve ...

İşe ilişkin sözleşmenin “Teknik Personel Bulundurulması” başlıklı 24’üncü maddesinde, “24.1. Somut olayda yüklenicinin teknik personeli iş başında bulundurmaması söz konu değildir. Sadece sözleşmede istenilen deneyim süresinden daha az deneyimli bir mühendis çalıştırılmıştır.

Sözleşmenin 34.2 maddesi “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin ‱15 (on binde 15) oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmünü içermektedir.

... tanınmasının zaruri olduğunu, sözleşmedeki TUBİTAK için tanınan sürenin kullanılmaması gerekçesinin mahkeme tarafından tartışılmamasının ve ... mevsimin kış olması ve öğrencilerin soğukta kalmaması gerektiğini, davalının teslim ettiği kömürün İhale Şartnamesine uygun ... feshinde idarenin kusuru olmadığını, ayıplı kusurun davalı yüklenicinin ayıplı mal teslim etmesi nedeniyle davalıda olduğunu, bu ...

...kararlarına istinaden, uzatılan süreye bağlı olarak yüklenici tarafından fiyat farkı hesaplanması talebinde bulunulduğu, bu talebin idaresince uygun görülmemesi üzerine, yüklenicinin idaresine vermiş olduğu 26/02/2021 tarihli dilekçesi ile Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına başvuru yapılmasını talep ettiği, Görülmektedir.

...analizlerinde yer alan beton boru naklinde beton boru ağırlığının yüklenicinin teklif ekinde verdiği Ø 1600 mm muflu beton boru... tarafından duyurulan beton boru ağırlıklarının aynen alındığı gerekçesiyle verilmiştir.