... kararlaştırıldığını, yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas alınacağını, yine ... tarihinde bitirmesi gereken işi bitiremediğini, 5.3.2012 tarihli süre uzatım kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma noktasına getirdiğini, bu durumda fesih ...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Sözleşmeye göre işin bitmiş olduğu ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, süre bitim tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çalışılan süredeki (Pn) değerinden düşük olanı esas alınarak fiyat farkı ödenmesi gerektiği yönündedir.

Delil sözleşmesini taraflar yargılamanın her aşamasında ileri sürebilirler. ...kayıtla.” cümlesini yazarak imzalaması gerektiği, eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk... Belli edilen günde davacı vekili Avukat …, davacı şirket yetkilisi … ile davalı vekili Avukat … ‘

Maddesinde yüklenicinin taahhüdünü ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun ... oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 20 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin ... ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. hükmü, 27 ...

İşe ait sözleşmenin “Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1. ...İşin geçici kabul itibar tarihinin 11/10/2019 olduğu belirtilerek, teminat süresi ile ilgili anlaşmazlık oluştuğundan bahisle... Yüklenicinin görüş ve talebi; Sözleşmenin “Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinin “20.1.

Tekstil Nakliye ve Paz. Şti.nin tekliflerinin reddedildiği, Ahmet Hamitoğlu – Hakan Madencilik İnş San. ...işin ilk ve toplam sözleşme bedelinin  3.152.500,02TRY , alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin bedelinin... hükmü, Anılan Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde  “(

Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 15/10/2020 tarihli dilekçesinde; işyeri tesliminin 12 ... Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın 9 uncu maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan revize iş programına göre ... kalemleri veya iş gurupları için fiyat farkı ödenmesi gerektiği, İdarenin görüş ve değerlendirmesi; 31.08.2013 tarih ve ...

...İhale Yönetmeliği’ne göre 19/11/2019 tarihinde ihale edilerek 09/12/2019 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “... Yüklenicinin görüş ve talebi; 14/10/2021 tarihli dilekçesinde... ...Sarî Restorasyonu” işinin tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının hesaplanıp hesaplanmayacağı, hangi...

Ayrıca, Sözleşmenin “Sözleşmenin Ekleri” başlıklı …’ Bu nedenle teslim süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihe göre hesaplanması gerekir. Yüklenici erken teslimat yapabilecektir. ...başlıklı …’üncü maddesinin … no’lu bendinde ise; “Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim...