..Davacı vekili, imal edilecek betonda kullanılacak kum, çakıl vs. ...haksız yere müvekkilinin hak edişinden kesildiğini ileri sürerek tahsilini talep etmiş, mahkemece davanın kabulüne... Davacı yüklenicinin, dava dışı K1’den devraldığı 11.03.1991 tarihli...

Süreklilik arz eden işlerde, Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir.

Hükme karşı taraf vekilleri istinaf yoluna başvurmuştur. maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. ...içerisindeki itirazı üzerine yasal (1) yıllık hak düşürücü süre içerisinde eldeki davanın açıldığı ve mahkemece davalı... ...farkının %5'i ödenir. şeklindeki düzenleme gereğince yüklenicinin kârına karşılık sözleşme bedelinin %80'...

yüklenimindeki …..

6) Süre uzatımı verilmesi gereken hallerde, Kontrol Teşkilatı tarafından hazırlanacak olan süre uzatımı raporunda idareden kaynaklı olarak yüklenicinin çalışmasına engel olunan işler veya çalışmasını geciktiren işlerin tespiti pozlar ve miktarlar olarak ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

... baştabipliğinin kusurundan dolayı zarara uğradıklarını ileri sürerek yapmış olduğu masraflar ile kâr kaybı da dahil olmak ... istemiş, mahkemece, bilirkişi raporu gözetilerek davacı yüklenicinin talep edebileceği toplam tutar 65.425,66 TL'nin ... oluşmadığından bu kalem istemin de reddine dair verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

...sıralamaya uyularak oluşturulan analizlerden biri kullanılır: a) Yüklenicinin birim fiyatlarının/teklifinin tespitinde kullanarak... ...işleri sözleşmelerinde ise % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde... md., yürürlük: 18/08/2019) veya aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye verdiği teklif rayiçler.

maddesinin birinci fıkrasında, Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.&quot...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ordu İli Korgan İlçesi Köylere... maddesi kapsamında değerlendirildiği, davayı açmakta şirketin menfaati bulunduğu ileri sürülmektedir.