Asıl davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye rağmen işi tamamlayamadığını, işin gecikmesinde davalı idarenin bir kusuru bulunmadığını, sözleşmenin feshi, tasfiye ve teminatın gelir kaydedilmemesi işlerinde mevzuata aykırı bir yön bulunmadığını, cezalı çalışılan süre için gecikme cezası uygulandığını...

Yeni iş kalemlerinin birim fiyatlarının, yüklenicinin teklifinde yer alan ve yeni iş kalemleri ile benzerlik... denilmektedir. Söz konusu işin yapımı sırasında Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer almayan; …

maddesinde; yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanunu'na göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi hâlinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilerek, sözleşmenin feshedileceği belirtilmiştir.

...tarihinde yapıldığı anlaşıldığından söz konusu iddiası süre yönünden uygun bulunmamıştır. A.Ş.nin ekonomik açıdan ikinci avantajlı olarak belirlendiği, ihalenin Acar Seyahat Nakliye Taah.

Yüklenicinin görüş ve talebi; 25/03/2022 tarihli ve 016 sayılı dilekçesinde ... bunun belgeli olduğu, bu sebeple hakedişe itiraz edilmesine gerek görülmediği, 21/10/2021 tarihinde yapılan iş yeri tesliminden sonra ... ikinci bir iş emri verilmemesi sebebiyle 24/11/2021 tarihinde süre uzatımı verilmesi ve iş programının yeniden değerlendirilmesi talebinde ...

...Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde, davalı idare vekili temyiz isteminde bulunmuştur... Davalı idare, davacı yüklenicinin ısı geri kazanım cihazını yapmadığı gerekçesiyle... Ancak davacı, eksik ve kusurlu işleri 10.06.2016 tarihinde tamamlamıştır.

... projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait ... taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması ... işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

Bu 76 gün haricindeki sürede ise yüklenicinin teknik personeli iş başında bulundurmaması söz konu değildir.

Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.”,