İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, … İş süreklilik gösteren nitelikte olup, ilgili mevzuatı çerçevesinde aylık dönemler halinde kabul yapılacaktır. Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa...

...sıralamaya uyularak oluşturulan analizlerden biri kullanılır: a) Yüklenicinin birim fiyatlarının/teklifinin tespitinde kullanarak... işlem numaralı banka dekontu ile tahsil edildiği ve ...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Karayolları Genel Müdürlüğü... Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir. maddesinde ise yüklenicinin, idare tarafından onaylanan alt yükleniciler ile...

maddesinde; yüklenicinin teslim edeceği cam elyaf takviyeli polyester veya çelik ... Müdürlüğü'nce reddedildiği ve noter aracılığı ile çekilen ihtarnamenin 01.10.2007 tarihinde davacı şirkete tebliğ edildiği, 30 günlük sürenin sonunda davalı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ...

...tarafından; yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, en az on gün süreli ihtarda bulunması gerekirken iki iş günü süre verildiğinden, bu hâliyle kanun hükümlerine aykırı olarak tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle...

Ayrıca, Sözleşmenin “Sözleşmenin Ekleri” başlıklı …’ no’lu bendinde; “Malzemelerin son teslim süresi; sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 30 (otuz... Yüklenici erken teslimat yapabilecektir. ...başlıklı …’üncü maddesinin … no’lu bendinde ise; “Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim...

İhale tarihi itibarı ile geçerlilik süresi sona ermemiş hazır yemek imalatı (tabldot) günlük 1000 (Bin ... aynı Şartnamenin 4’üncü maddesinde yemeklerin üretiminin yüklenicinin yemek fabrikasında gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

...ortaya çıkan birim fiyat tespiti anlaşmazlığına ilişkin; Yüklenicinin görüş ve talebinin; Yüklenici dilekçelerinden... Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir.

...yol ve yemek masraflarının 26 gün esas alınarak ödeneceği, yüklenicinin İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık... ...dokümanında öngörülen sayıda personelin genel olarak ihale süresince çalıştırıldığı, saha çalışmaları sırasında... Belediyeleri) tarafından ortak gerçekleştirilmiş, ..

...ve E:2013/563, K:2013/1594sayılı kararının; Sulama ve Drenaj Uygulama Projeleri Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi'ne göre idarece verilmeyen bilgi ve belgelerin yüklenici tarafından tedarik edileceği, yüklenicinin toplam 330 günlük süre uzatımına rağmen sözleşme konusu işin ancak % 10'luk kısmını tamamlayabildiği, davacı...