...yapılacağı bölgede ilgili belediyesinin imar uygulamasına bağlı olarak ruhsat alınamaması sebebiyle durdurulmasına binaen ve Covit19 salgını kapsamında verilen ek süreler sebebiyle yüklenicinin fiyat farkı hesaplanmasını talep etmesi üzerine çıktığı anlaşılmaktadır.

...işlerin yeni durumları ile de kabul edilebileceği, bu durumda idare onayı alınmadan yapılan imalatlardan dolayı yüklenicinin daha büyük boyutta veya fazla miktarda malzeme kullandığını ve daha fazla emek harcadığını öne sürerek fazla bedel ödenemeyeceğine, …

(4) Yüklenicinin kesin hesaplara itirazı varsa altmış günlük inceleme süresi içinde idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Davalı idarenin, davacı yüklenicinin ihaleden sürekli menine ilişkin başvurusunda kusurlu olmakla birlikte, davacı yüklenici de başvurusunu idareden cevap gelmesi için makul bir süre beklemeden iş mahallini terketmiş olması nedeniyle kusurlu olduğunun kabulü gerekir.

... Otuzsekiz) gün olmak üzere toplam 105 (YüzBeş) gün ilave süre verildiği ve iş bitim tarihinin 29/05/2023 olarak belirlendiği, İdaresince ... İdare tarafından tespit edilen fiyatın %90’ının aldığı, Yüklenicinin ise ihale tarihi itibariyle (2020 Ocak-2020 Aralık) ÜFE ... aldığı ve anlaşmazlığın da bu hususta oluştuğu, Görülmektedir.

...tespit edilememiş olsa dahi, tacir olan yüklenicinin erken fesih nedeniyle boşta kaldığı süre için başka bir iş yapmaması ve kazanç temin etmemesi olağan iş ve yaşam koşullarına uygun düşmeyeceğinden hakkaniyete uygun bir kaçınılan kazanç miktarının takdir ve hesaplanan bedelden düşülmesi gerekir.

havanın fen noktasında çalışılmayan günleri , İş bitim tarihi , süre uzatımı Konu, ilgi yazılarınız ve ekleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir.

quot;Teminat mektupları başlıklı 35. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: … K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

İdarece, en son 19/08/2019 tarihinde düzenlenen çeşitli tutanaklarla yüklenicinin şantiye alanını terk ettiği yönünde yapılan tespitler üzerine, verilen ek süreye göre işin bitim tarihi olduğu kabulüyle, 09/07/2019 tarihine kadar işin bitirilmediği gerekçesiyle 23/08/2019 tarihinde sözleşme feshedilmiştir.