...gerektiren, kusur ve eksikliklerin bedellerinin, yüklenicinin varsa hakedişinden veya teminatından kesilebileceği değerlendirilmektedir... ...kullanıma mani bir husus bulunmadığının bildirildiği, Yüklenicinin 25.09.2018 tarihli yazısında yukarıda sayılan...

Yüklenicinin görüş ve talebi ise; İhaleye konu işin metrajlarının... ...hesap çalışmaları sırasında tasfiye kesin hesabı ve kesin hakedişinin hazırlanması sırasında yüklenici ile idaresi...

...işçilere karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerden idarenin ve yüklenicinin müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmadığı... ...halinde idarenin bu tutarı yüklenicinin teminatından veya hakedişinden keseceği, tekrarı halinde aynı işlemi yaparak...

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...görüş ve değerlendirmesi; Hakedişlerin geç ödenmesi halinde, yüklenicinin sadece Borçlar Kanunu’na göre gecikme faizi...

...haklarına ait hesaplamaların idare tarafından yapılacağı ve yüklenicinin kesin teminatından karşılanmak suretiyle işçilere... ...durumuna göre yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veya teminatından kesilir.” düzenlemesi, “Çalışanların...

maddesinde, yüklenicinin sözleşmenin yapılmasından sonra bakanlıkça... hakedişin geç ödenmesinin işin süresine etkisi , hakedişlerin geç ödenmesi , süre uzatımı hesabı

...maddesinde ise personel taşıma hizmetlerinde kullanılacak ve yüklenicinin öz malı olmayan her bir araç için, yüklenici... ...dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek...

...Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinde; “11.1.Yüklenicinin hakedişi İller Bankası Anonim Şirketi’nce KDV’si...

İdarenin doğacak zararları yüklenicinin kesin teminatı veya hakedişinden tahsil etme hakkı vardır. ...göre yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veya teminatından kesilir.

...için kesilmesi gereken ceza olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından 642.987,65... ...giren, imalat eksikliklerinden dolayı davacı yüklenicinin hakedişinden 912.230,28 TL ile hakedişlerde fazla olarak ödendiği...