...sorunlarının daha fazla yaşanmasına hatta muhatap bulunmasında ciddi sıkıntılar yaşandığı... ...var olan şartnamede bu hüküm olduğuna göre yüklenicinin bunu bildiği, ayrıca refakat görevlisi... ...bir personelin refakat görevlisi olarak işin başında bulundurmak zorunlu olduğunu belirterek... hattında yapılan değişikliklerin, ..

Yüklenicinin görüş ve talebi; İdarece, Birim... rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Yüklenicinin 09/12/2019, 06/08/2020, 16/09/2020... ...İşi”nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi ile yüklenici arasında...

...şirket bu süre zarfında sözleşme yapılmasına ilişkin noter, sözleşme damga vergisi vb. ...birlikte davacılara ödenmesi gerektiği, davacı yüklenicinin kâr mahrumiyeti için %5 hesabıyla...

Bilirkişi raporunda gecikmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanmadığı açıklandığına... gerekçesi ile hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

...olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın... iş programı , ödenek dilimleri , revize iş programı Yüklenicinin görüş ve talebi: 19/10/2021 tarih...

maddelerinde düzenlenmiştir. maddesinde düzenlenmiştir. ...iş bedellerinin şartları da şunlardır: a-Yüklenicinin birim fiyatların tespitinde kullanarak... ...pursantajında zemin iyileştirme (%3,00) kaleminin de bulunması göz önüne alınarak, tarafınızca...

Bunun yerine, yüklenicinin vermiş olduğu ikinci dilekçe... ...iş bitim tarihi, 27.05.2013 olarak belirlenmiştir.

...meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde... ...içinde, idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından usulüne... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

maddesinde, “Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa... ...taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; a) İvediliği nedeniyle taahhüdün... Dava konusu edilen işlemin, şirket hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17.