...yapmadığını, bu nedenlerle davacının talebinin reddine ve yargılama... ...beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkenin kalkınması... ...uzatılması talebinde bulunduğunu, fesih talebi başvuru sonrası... ...engel olmadığını, 6.İdarenin, yüklenicinin kanun değişikliği...

...olayı sonucunda oluşan zararın yüklenicinin sorumluluğunda olup... ...tasfiye halinde bu sigortalar; fesih veya tasfiye olur tarihinden... ...işin tasfiyesinin talep edildiği, talebinin değerlendirilmesi sonucu... ...tarihinin idaremizce bilinemeyeceği, dolayısı ile hırsızlık, tasfiye...

...ödenmesi gerektiği, davacı yüklenicinin kâr mahrumiyeti... ...sözleşmenin mücbir sebeplerden dolayı feshedildiği belirtilerek...

Yüklenicinin görüş ve talebi... ...olmasının hukuken mümkün olmadığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin... ...şartlar değiştirilmeden yapılmalıdır. ...belirlenen bu fiyatlar esas alınarak fesih kesin hakediş raporunun...

Yüklenici bu talebi karşılamak zorundadır.” “ ...dokümanları arasında yer almadığı, dolayısı ile mevzuatına göre... ...biri ile tezat teşkil ettiği, yüklenicinin karar verilmesini... ...için yapılacak kazı, İdare malı boru montaj-demontaj işleri...

...başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini... f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Samsun... Bu durumda, yüklenicinin sözleşme bedeli... Dolayısıyla şehrimizde yaşayan...

...dilekçesinde özetle; davacının talebinin basiretli tacir gibi davranması... ...lirkişi raporunda gecikmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanmadığı... ...yükleniciden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı olması gereken ile gerçekleşen... ...hesaplanırken bu süre dikkate alınmalıdır. ...davacı yüklenicinin sözleşmeyi fesih yoluna gitmeyerek ifa ile...

...tankı hacmi 80 Lt su ile soğutmalı motor gücü 31 Kw azami günlük... ...kalemlerine ait birim fiyatlar; a) Yüklenicinin birim fiyatlarının... ...başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi bir...