...tarafından … tarihinde ihale edilen ve … tarihinde yapılan devir sonucunda... Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Yükleniciye ait giderler... ...gerçekleştirilmesi için gerekli ve yüklenicinin yapmak zorunda olduğu bazı...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 02/04/2021 tarihli dilekçesinden... b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler. ...yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz.” Hükümleri yer almakta olup...

...nde, iş programının hazırlanması ve onaylanması hususunda yüklenici ile... ...hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.”, Yüklenicinin görüş ve talebi; Hazırlanan...

...sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Anlaşmazlıkların... ...tespiti anlaşmazlığına ilişkin; Yüklenicinin görüş ve talebinin; Yüklenici... b) ve (c) bentlerinde belirtilen usûl ve esaslara uyulur.

Asıl davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye rağmen... Birleşen davada davalı vekili, davanın reddini istemiştir. ...tasfiye öncesi gönderilmesi gereken ihtarnameler, sözleşmeye uygun olarak tebliğ...

...A) Söz konusu iş kapsamında olan ve yüklenicinin … TL teklif verdiği … poz... ...kaleminden yalnızca … yapılmış; son verilen süre uzatımı ile birlikte işin...

...04/2021 tarih ve 49050 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; İstanbul Vakıflar... ...sözleşme eki Uygulama İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmede bulunmayan... ...Müdürlüğünüzce yeniden tespit edilmesine yüklenicinin itiraz ettiği belirtilerek...

Karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir. Yüklenicinin bu yükümlülüğü, iş...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Kazı... ...uygulanması için olduğu ve aynı şartnamenin 8.11 ve 8.12 nci maddelerinde... .(rakam ve yazıyla)...

...Koordinasyon Başkanlığı) 05/01/2022 tarihli ve 156438 sayılı yazısı ile eklerinden... Yüklenicinin görüş ve talebi; Uygulama... ...uygulama projeleri ve özel teknik şartnamede “taşıyıcılı / taşıyıcısız...