Hukuk Dairesinin 19.02.2020 tarih ve 2019/1938 E., 2020/675 K. ...uygulanması gereken Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 45. ...onaylanmasından sonra da kalanının yüklenicinin SGK'dan ilişiksizlik... ...çıkartıldığı, çıkartılan tasfiye kesin hesabına göre yüklenicinin iş sahibine...

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. ...hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına...

...Raporlanması” iş kalemi ile “Şap Sökülmesi” iş kalemlerinin yeni birim... ...sözleşme eki Uygulama İşleri Genel Şartnamesi (UİGŞ)’nin 22 nci maddesinde... 1) Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler. 2) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.

...ve E-3357 sayı ile 08/04/2021 tarih ve E-5022 sayılı yazılarında özetle... Yüklenicinin 09/12/2019, 06/08/2020, 16... Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

tarihli ve ….. tarihli ve ... ...Alım Sözleşmesi ve eki Teknik Şartname uyarınca oluşan yükümlülüklerin... tarihli ve ... ...tutarın 320 nolu bütçe emanetleri hesabına alındığı ancak henüz bütçeden...

BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ A. ...verildiğine ilişkin tutanak ya da doküman sunamadığını, bu nedenle davalının... Bilirkişi raporunda gecikmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanmadığı...

...tebliğ tarihinden 06.05.201 tarihine kadar yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemeleri... ...maddeleri, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47. maddesi ve sözleşmenin 26.1 maddesi gereğince feshedilmiştir.

Dava; davacı şirket ve şirket ortakları sıfatıyla diğer... ...tarihinde noter aracılığı ile ihtarname gönderilmesine ve 30 günlük süre... ...Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25.

DAVA Davacılar vekili dava dilekçesinde; D.S.İ. ...davacılara ödenmesi gerektiği, davacı yüklenicinin kâr mahrumiyeti için... ...Ağustos 2017 tarihinde noterlikçe ihtarname gönderilerek alacağın 5 gün...

...suretiyle taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine... ...gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından... ...halinde söz konusu olabileceğinden, yüklenicinin sözleşmede yer alan...