...giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. ...imalatlar, bu tarih itibariyle de tamamlanamamış; 44 günlük gecikmeyle 01... ...gün olmak üzere toplam 155 gün için yüklenicinin, cezaya muhatap kılınması... ...ve bu eksikliklerin yüklenici nam ve hesabına ihale yoluyla başka bir yükleniciye...

...yaptığı Yapı İşleri Genel Şartnamesi'nin 41-(5-b) maddesine göre... ...olan sözleşmenin 26.2.1 maddesinde yüklenicinin işi süresinde bitirmediği... ...birlikte kusur ve eksiklikleri yüklenici hesabına kendisi giderir. hükmü... Hukuk Dairesinin 09.11.2017 tarih ve 2016/1074 E., 2017/2926 K.

...onarım bedelinin teminattan karşılanamadığı, bu nedenle de 16.11.2016... Yüklenicinin icraya itirazı üzerine … 2. ...ve noksanlıkları yüklenici nam ve hesabına tamamlatır.” Denilmektedir... maddesi), tazmin hükmü verilen konuyla ilgili süreçte; -

...onarım bedelinin teminattan karşılanamadığı, bu nedenle de 16.11.2016... Yüklenicinin icraya itirazı üzerine … 2. ve Gerçekleştirme Görevlisi (İnşaat Teknikeri) …& ...ve noksanlıkları yüklenici nam ve hesabına tamamlatır.” Denilmektedir...

Duruma göre talep sonucundan daha azına karar verebilir. ...ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşmenin... ...ine göre Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşme ekleri arasındadır... Ayrıca kâr kaybı hesabına KDV ilave edilmesi mümkün değildir.

...teknik personelden ikisinin kendi nam ve hesabına çalıştığı belirtilmiş... maddesiyle Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı ile yüklenici ... ...istihdam ilgili mühendislerin kendi nam ve hesabına yapılmış ise kesilen...

...sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davalı yüklenicinin teminat süresince bakım... ve ilçeleri muhtelif köy yolları 1 ve 2. Yapım İşleri Genel Şartnamesi, 9.

Ayrıca yine bozma ilamında ilave iş bedelinin şartnamenin 21. Ayrıca yine bozma ilamında ilave iş bedelinin şartnamenin 21. ...hükmü bulunmakta olup, bu hükme göre yüklenicinin kırmataş nakline yönelik...

...ceza olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş... ...eksiklikleri için davacı yüklenicinin nam ve hesabına yaptırılan işler bedeli... Şartnamenin 41. ...kabulüne, birleşen davanın reddine dair verilen karar, asıl dava davalı-birleşen...

...reddine dair verilen hüküm taraf vekillerince temyiz olunmuştur. ...bilirkişi raporu gözetilerek davacı yüklenicinin talep edebileceği toplam... ...karşılıklı yazışmalardan sonuç alınamadığı ve idarece 10.12.2009 tarih...