...sürede tamamlanmaması sonucu 30 gün, söz konusu noksanlıkların yüklenici nam ve hesabına yaptırılmasına karar verilmesi, yaklaşık maliyetin hesaplanması ve ihale süreci için geçen 65 gün ve işin sözleşme süresi olarak 60 gün olmak üzere toplam 155 gün için yüklenicinin, cezaya muhatap kılınması gerektiği kanaatine varılmıştır...

...sorumluluğu devam etmekte olup, fırtınada çatının hasar görmesi ve bunun giderilmesi amacıyla yükleniciye bildirimde bulunulmasında ve yüklenicinin giderim için adım atmaması sebebiyle, onarımların idarece yüklenici nam ve hesabına yapılmasında sakınca olmadığı, ancak eksiklikler giderilinceye kadar geçecek sürede kesilecek cezanın sözleşme bedeli...

... Kararımızda ise; “100 sayılı (Asıl) İlamda yüklenicinin işe ilişkin yükümlülüklerini yerine ... maddelerine göre, kusur ve noksanlıkları yüklenici nam ve hesabına tamamlatması, bu amaçla gerekirse idare ... nedeniyle söz konusu işte süre uzatımı da verilmesine rağmen zamanında tedbir alınmadığı için ...

... Kararımızda ise; “100 sayılı (Asıl) İlamda yüklenicinin işe ilişkin yükümlülüklerini yerine ... maddelerine göre, kusur ve noksanlıkları yüklenici nam ve hesabına tamamlatması, bu amaçla gerekirse idare ... nedeniyle söz konusu işte süre uzatımı da verilmesine rağmen zamanında tedbir alınmadığı için ...

...dört teknik personelden ikisinin kendi nam ve hesabına çalıştığı belirtilmiş olup buna... maddesiyle Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı ile yüklenici ... ...söz konusu istihdam ilgili mühendislerin kendi nam ve hesabına yapılmış ise kesilen faturanın...

Duruma göre talep sonucundan daha azına karar verebilir. ...bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşmenin... maddesine göre Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşme ekleri arasındadır. Ayrıca kâr kaybı hesabına KDV ilave edilmesi mümkün değildir.

...sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davalı yüklenicinin teminat süresince bakım ve onarım... ve ilçeleri muhtelif köy yolları 1 ve 2. Yapım İşleri Genel Şartnamesi, 9. Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 26.

Ayrıca yine bozma ilamında ilave iş bedelinin şartnamenin 21. Ayrıca yine bozma ilamında ilave iş bedelinin şartnamenin 21. ...verecektir…” hükmü bulunmakta olup, bu hükme göre yüklenicinin kırmataş nakline yönelik isteminin...

... eksiklikleri için davacı yüklenicinin nam ve hesabına yaptırılan işler bedeli 642.987,65TL’nin ... gereken ceza olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından 642.987,65 TL nama yapılan işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası ... tespitine, birleşen davanın ise reddine karar vermiştir.

...ve kısmen reddine dair verilen hüküm taraf vekillerince temyiz olunmuştur. ...mahkemece, bilirkişi raporu gözetilerek davacı yüklenicinin talep edebileceği toplam tutar... ...yapılan karşılıklı yazışmalardan sonuç alınamadığı ve idarece 10.12.2009 tarih ve 8237...