...bilgi ve belgelerin yüklenici tarafından tedarik edileceği, yüklenicinin toplam 330 günlük süre uzatımına rağmen sözleşme...

...işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden...

Yüklenicinin açık ayıplar nedeniyle sorumlu tutulabilmesi...

...bırakılması veya zarara uğratılması, diğer bir deyişle yüklenicinin yapması gereken bir şeyi yapmaması durumunun...

...ve sonrasında 22.) maddesinde önceliklerine göre İdare ve Yüklenicinin fiyat tespiti sırasında ekonomik yapılabilirlik...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 30/09/2021 ve 31/01/2022 tarihli...

Dolayısıyla; söz konusu ek mali külfet için asıl borcu vadesinde ödemeyen ilgililere yönelik olarak herhangi...

...kullanılacak olan makine ekipmanın bazılarının idareye ait olduğu, yüklenicinin sadece bazı demirbaş malzemelerini tedarik etmesinin...

maddesinde yüklenicinin fiyat farkı talebinde bulunamayacağının belirtilmesi...

...getirme konusunda davacı şirketin basiretli bir tacirden beklenen özeni göstermesi gerektiği sonucuna varılmıştır.