6 da “tip sözleşme” olarak tanımlanmaktadır. ...imzalaması gerektiği, eğer yüklenicinin, hakediş raporunun... Belli edilen günde davacı vekili Avukat …, ...kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz... ...farkı) tespiti ile şimdilik 10.000,00 TL’sinin hakediş...

...2004 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamındaki malzemelerin... ...normal ve cezalı süreler içinde ihale konusu malzemeleri... fıkrasında, yüklenicinin işi süresinde... ...2004 tarihi arasındaki 51 günlük süre üzerinden 17... 16.10.2006 tarih ve E.

...davacı şirketin, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun... maddesinde, yüklenicinin sözleşme ve... ...üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça... ...ay olduğu, garanti süresi içinde malda hata, ayıp veya... 14.10.2020, E.

...17/04/2020 tarihinde karma sözleşmeye bağlanan “... ...kullanılması ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi... ...talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek... ...Yüksek Fen Kurulu'nun 10/06/2021 tarihli ve 2021... ...nin 22 nci maddesine göre güncel yeni birim fiyat tespiti...

...arasında oluşan yaklaşık 10 aylık gecikmenin idare kusurundan... ...yaşanılan gecikmeye bağlı olarak yüklenicinin fiyat farkı hesaplanması... ...itibaren 60-altmış takvim günüdür. ...tarihten itibaren on beş gün içinde … hazırlar. ...değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, sözleşme taraflarının uyuşmazlığa...

...girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin... ...tarihten itibaren süresi içinde davalı idareye müracaat... ...03/2019 tarihinde yeniden sözleşme feshine ilişkin... ...olmadığını, 6.İdarenin, yüklenicinin kanun değişikliği... ...bankasına ait 13/03/2018 tarih ve 7100240426 mektup numara ve...

...verildiğinden bahisle, herhangi bir sözleşmenin aynı şartları... ...u tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından... ...izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı... ...tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından...

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 136 sayılı İlamın 10. ...farkı verilmeyen işlerde yüklenicinin sözleşme döneminin... ...süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen... ...konusu yeni birim fiyatları güncellemiştir. ...fiyatının, şartname ve sözleşmede fiyat farkı ödenmeyeceği...

iş artışı , iş azalışı , sözleşme bedeli ...izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı... ...işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif... ...geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin... ...işin, kendi teminat süresi içinde veya daha sonra ortaya...