yükleniciye ceza - Arama Sonuçları

Süre uzatım sebepleri bulunan fakat işi bitiremediğinden hareketle sözleşmesi feshedilen yükleniciye yaptırım uygulanması mümkün müdür?

Süre uzatım sebepleri bulunan fakat işi bitiremediğinden hareketle sözleşmesi feshedilen yükleniciye yaptırım uygulanması mümkün müdür?

  • 05/05/2024

...yüklenicinin 08/12/2011 tarihli yazı ile sözleşmenin devrini istediği, cezalı çalışılarak da olsa bu işin bitirilemeyeceği kanaatinin oluştuğu, bu durumda, sözleşmenin devrinin yasal devir şartlarının oluşmamış olması nedeniyle uygun olmayacağından hareketle 03/01/2012 tarihinde yükleniciye ihtarname çekilerek işin bitirilmesi, aksi hâlde...
… Devamı
4735 Sayılı Kanun’un Geçici 7’nci Maddesine Göre Fiyat Farkı Hesabı ve Süre Uzatımı

4735 Sayılı Kanun’un Geçici 7’nci Maddesine Göre Fiyat Farkı Hesabı ve Süre Uzatımı

...uzatımı için başvuru tarihi: 31.01.2024 Süre uzatımının yükleniciye tebliğ tarihi: 15.02.2024 1/1/2024 tarihi itibariyle iş programına göre kullanılması gereken ödenek: 80.000.000,00 TL 1/1/2024 tarihi itibariyle fiilen kullanılan ödenek: 60.000.000,00 TL Yüklenicinin başvuru tarihi itibariyle cezalı çalışılan süre= 62 gün Yukarıda iş programının...
… Devamı
İdare tarafından sözleşmenin feshi ve tazminat

İdare tarafından sözleşmenin feshi ve tazminat

  • 25/03/2024

...yükleniciden idarenin bu sebeple uğradığı zarar ve ziyan talep edilebileceği gibi, gecikme cezası da kesilmekte ve teminatlar gelir kaydedilmektedir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz.
… Devamı
Geçici kabul itibar tarihi nedir?

Geçici kabul itibar tarihi nedir?

  • 15/02/2024

Bu çerçevede işin süre uzatımı dahil bitirilmesi gereken 30.04.2021 tarihi ile geçici kabul itibar tarihi olarak kabul edilmesi gereken fiili bitirme tarihi olan 28.05.2021 arasındaki 28 günlük süre için işe ait Sözleşme’nin 25’inci maddesinde belirtilen gecikme cezasının Yükleniciye uygulanması gerekmektedir.
… Devamı
Sözleşme taraflarının ortak kusurlu olmaları halinde teminatın gelir kaydedilmesi ve tazminat.

Sözleşme taraflarının ortak kusurlu olmaları halinde teminatın gelir kaydedilmesi ve tazminat.

  • 23/04/2024

...kaldırıldığını, belirtilen güzergahta kamulaştırma nedeniyle tahsise engel bulunmadığının yükleniciye bildirilmesine rağmen davacının çalışmalarını yapmadığını, yapılan... ...birlikte kusurlu olmaları halinde müspet zarar kapsamında kâr kaybı, gecikme nedenli cezai şart istenmesi ve iş sahibi tarafından da teminat mektubunun irat kaydedilmesi...
… Devamı
Yasak fiil ve davranışlar nedeniyle ihtar vermeksizin sözleşmenin feshi.

Yasak fiil ve davranışlar nedeniyle ihtar vermeksizin sözleşmenin feshi.

  • 02/04/2024

...getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen... Ayrıca, sözleşmenin feshi sebebiyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. kuralı yer almıştır.
… Devamı
İmalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle verilen süre uzatımlarında sürenin başlangıcı.

İmalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle verilen süre uzatımlarında sürenin başlangıcı.

  • 09/04/2024

maddesi kapsamında uzatılan sürenin, idarenin süre uzatımına ilişkin onayının yükleniciye bildirildiği tarihten itibaren hesaplanması gerektiği'' yönünde karar... ...getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 10 (on) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen...
… Devamı