...belirlenmesi ile sözleşmenin yürütülmesi aşamasında fiyat farkının sağlıklı bir şekilde hesaplanamayacağı... ...hesabı” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) Fiyat farkı aşağıdaki formüllere göre hesaplanır... ...sürücü hariç, araçların diğer giderleri yükleniciye ait olmak üzere muhtelif araçların...

Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “( ...02/06/2021 tarih ve E.5525 sayılı yazı ile yükleniciye tebliğ edildiği, Yüklenici tarafından... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

...dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin “Fiyat Farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde... ...çerçevede sözleşmenin uygulama aşamasında yükleniciye ihale dokümanında belirtilen Ocak... ...hizmet alımlarında tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye...

...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması... ...değiştirildiği ve bu yeni ödenek dilimleri esas alınarak fiyat farkı ödendiği görülmüştür. ...İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “İş programı...

...nolu … yeni iş kaleminin sözleşme yılı birim fiyatı hesaplanırken Pn katsayısının hatalı... ...düzenlendiği tarih olan … yılı Temmuz ayına ait fiyat farkı katsayısının kullanıldığı anlaşıldığından...

Birim fiyata dahil olmayan masraflar: Yok Ölçü    birim fiyat , uygulama projesi “Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinde; “…

Bahse konu işe ait sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı... Fiyat farkı hesaplanacaktır. ...birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

4735 sayılı Kanun'un Fiyat farkı verilebilmesi başlıklı 8. Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen kendisi... ...dönemde gerçekleşen fiyat artışlarının fiyat farkı yoluyla davalı idarece telafi edildiği...