...tarafından verilen kararda da, sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, 6098 sayılı... ...iş yerine taşınma ve kurulma giderlerinin yükleniciye ait olacağı, Şartnamenin 27.... ...uyarılara rağmen davalı idare tarafından iş yerinin değiştirilmesinden kaynaklı ortaya çıkan... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...bütün hizmet yolları ile kamuya açık yollarda işin devamı süresince alınması gereken tedbirlerin... Bütün bu işlere ait her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.” denilmektedir.

... eklerinin incelenmesi sonucu; anılan işte, iş yeri tesliminin 17.05.2018 tarihinde yapıldığı, işin ... bedelinin % 80 esas alınarak bu tutardan % 5’inin yükleniciye ödenmesi gerektiğinin belirtildiği ayrıca ... belge bulunmadığı, tüm bu hususlarla birlikte işyerinin İnşaat All risk sigortası ile sigortalandığı ancak ...

Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale... …) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.”, ...birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

...oluşturacağı gerekçesiyle sözleşmenin fesh edilerek yükleniciye sözleşme bedelinin %80’inin %5... … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...bulunmadığı, tüm bu hususlarla birlikte işyerinin ……… ...olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde...

İşyeri , işyeri teslimi , şantiye , Yer teslimi ...karşın, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşyerinin yükleniciye teslimi” başlıklı 6 ncı... İşyeri yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir.” “ ” hususu belirtilmiştir.

...fiyatlar üzerinden yükleniciye ödeneceği, Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, yapımından... ...iki ay içinde inceleyip bu husustaki kararını yükleniciye bildirecektir. 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b.

Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir. anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , revize iş programı , süre uzatımı (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

Bahse konu işte, yer tesliminden sonra, yüklenici tarafından idaresine... numaralı maddeler eklenmiştir. alt yüklenici , alt yükleniciye yaptırılacak işler , BII/BIII.

işin kontrollüğünü yürüten 82. ...Genel Şartnamesinin “Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesine göre... rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.  “Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinde; “…