İhale ve mal teslimi işlemlerinin gecikmesi, hizmetin aksamasına... ...ve ifaya eklenen ceza hükümlerinin uygulama yerinin bulunmadığı, davacının sözleşme... 2.Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. ...1000 adet yazıcının teslimi için davalı yükleniciye 10.12.2011 tarihine kadar süre verildiğini...

...02/06/2021 tarih ve E.5525 sayılı yazı ile yükleniciye tebliğ edildiği, Yüklenici tarafından... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı 13 üncü maddesinde; “13 - (

...dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.” denilerek sözleşme... -TL’nin tazminine karar verilmişti.

İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. ...işlerin yaptırılması bedeli, sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki... Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerin tasfiye...

...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması... Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “( ...hükümler birlikte dikkate alındığında; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan bahse...

...Kanunu’na göre 20/11/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...İşi”nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi ile yüklenici arasında... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...40230026 sayılı yazısında söz konusu bedelin yükleniciye iade edilmesinin 20/12/2021 tarihli... ...konusu yapım işinde, 19/09/2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandığı, sözleşmesine...

...yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına... Zemin yapısının belirlenmesi için gerekli tüm sorumluluk yükleniciye aittir. İnşaat Yüksek Müh.)’dan müştereken ve müteselsilen tazminine karar verilmiştir. ...tarihinde teklif birim fiyatlı işler ve anahtar teslimi götürü bedelli işler olmak üzere karma...

...itirazın iptâli ve takibin devamı istemine ilişkindir. ...şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair yükleniciye ulaştırdığı bir beyanı da bulunmamaktadır... ...İlköğretim Okulu ve Kompleksi Yapım İşi Anahtar Teslimi Götürü Bedelli Sözleşme ile davacı...