...Müdürlüğünün 15.08.2012 tarih ve 19658 sayılı yazısıyla, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine... ...30.11.2012 tarihinde onaylanmış ve işe ait sözleşme, 10.01.2013 tarihinde... ...oluşan eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir...

...tarih ve E.67894191-249-1301730 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen... ...adı altındaki maddede “Yüklenici bu işe ait ihaleye teklif vermekle, bu şartnamedeki... ...edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.” hükmü, 4735...

...nın 29.03.2021 tarih ve 13723 sayılı yazısından özetle; adı geçen idare... ve Pansiyon Yapım İşi”nde, işe ait Sözleşmenin 12/03/2020 tarihinde... ...yaptırılması bedeli, sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla...

...kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de …Bölge İdare Mahkemesi... ...süre uzatımına ilişkin onayının yükleniciye bildirildiği tarihten itibaren... ...01/05/2019 tarihinde davacı şirkete işe devam edilememesi halinde sözleşmenin...

...06/04/2021 tarih ve E.13220 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; 4734 sayılı... ...görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. ...doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder.

...Başkanlığı) 15/12/2021 tarih ve 32695 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; idaresi... ...kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş... ...Sözleşmeleri Kanunu’nun 15 inci maddesi ve işe ait sözleşmenin 24 üncü maddesinde...

...31/12/2020 tarihli ve E.3530 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; 4734 sayılı... ...bir hüküm bulunmadığı takdirde yükleniciye ait olduğundan, bu teste... ...ve özelliklerini öğrenmiş olarak işe istekli olduğu kabul edildiğinden...

...ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere EBYÜ Mengücekgazi... ...içinde ödenmesi gerekirken, ihale konusu işe ait Sözleşme Tasarısı’nın...

...ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere ... adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten...

...nin 32’nci maddesinde sorumluluğunun yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı... ...başvurusunun, idarenin 05.02.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru...