Genel Müdürlük tarafından yaptırılan bazı anahtar teslimi götürü bedel teklif alınarak ihale edilen yapım işlerinde... ...sözleşme bedelinin o gerçekleşmeye isabet eden yüzdesinin yükleniciye ödenmesinde kullanılacak itibari değerler niteliğinde... ...başlıklı 22’nci maddesinin yedinci fıkrasında, gerçekleştirilen proje değişikliğine bağlı olarak iş eksilişinin ortaya çıktığı...

Bu işlerin yaptırılması bedeli, sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark yüklenicinin... Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerin tasfiye kesin hesabı ve... ...işte; sözleşme ve eki ihale dokümanları olan, uygulama projeleri, mahal listesi, özel teknik şartnameler, varsa açıklamalar...

1) İş için gerekli olan projelerle diğer teknik belgelerin yükleniciye tesliminde gecikme olması veya uygulanmak üzere yükleniciye verilen proje ve teknik belgelerde, yeni proje veya belge hazırlanmasını gerektirecek ve dolayısıyla zamana ihtiyaç gösterecek şekilde değişiklik yapılması...

İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “Projelerin yükleniciye teslimi” başlığı altında düzenlenen 11 inci maddesinde; “( 1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde, yapılacak işlerin uygulama projeleri, şartnameler ve diğer teknik belgelerle birlikte, sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir.”,

Zemin yapısının belirlenmesi için gerekli tüm sorumluluk yükleniciye aittir. Etüd Proje Müdürü) ile Gerçekleştirme Görevlisi … ( ...06.04.2017 tarihinde teklif birim fiyatlı işler ve anahtar teslimi götürü bedelli işler olmak üzere karma sözleşme...

...sebepten dolayı hesabın tasfiye edilerek, kesin teminatın yükleniciye iade edilmesi ve güncellenen yaklaşık maliyet... ...bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak... anahtar teslimi götürü bedel , sözleşmeye etkisi , yaklaşık maliyet , yaklaşık maliyetin hatalı hesaplanması

... İşe ait sözleşmenin 30/04/2021 tarihinde imzalanıp yer tesliminin 07/05/2021 tarihinde yapıldığı, sözleşmesinde belirtilen ... oluşturulması konulu dilekçesi ile idaresine, elektrik işlerinde proje tadilatı nedeni ile yapılması gereken ve sözleşme kapsamında ... İdarenin 08/12/2021 tarihli ve 1839139 sayılı cevabi yazısında yükleniciye, yeni birim fiyat tespitlerinin, YİGŞ’nin 22 nci ...

...araç kullanma simülatörünün yapımı ve davalı idareye teslimini üstlenmiştir. ...cezası tutarı olan 1.597.594,92 TL düşülerek 1.309.904,08 TL yükleniciye ödenmiştir. ...kaynaklanmayan gecikmenin sözleşmenin 25.1 maddesi uyarınca proje takvimine eklenerek teslim süresinin yeniden belirlenmesi...

...fıkrasında; “İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve...

İşyeri , işyeri teslimi , şantiye , Yer teslimi İşyeri yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir.” “ ...süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin giderleri, c) Projelerin zemine uygulanması, röleve gibi işler ile yapı...