...uygulamada ise mekanik projenin esas olması gerektiği, kabinlerin konulacağı... ...dolayısı ile teknik şartnamedeki verilen sayısal değere göre 2 adet... ...idaresince imalatların fazla olduğu projelerin tercih edildiği, kümes inşaatında...

...yayımlandığı, ihalenin 2020 yılında olması sebebiyle, yüklenici aşırı... Uygulama projelerinde değişiklik yapılması... ...doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder.

...düzenlenen müeyyidenin sadece davacı yükleniciye yönelik olduğu davalı... ...dava sebebinin bilirkişi raporu ile yanlış değerlendirildiğini, konunun... ...eşit hak ve yükümlülüklere sahip olması gerektiğini, mali kayıtların...

...işini tüm giderler dahil olaraktan alt yükleniciye yaptırmasıdır. ...işlerde, işin nevi itibariyle idarece izin verilen kısımlarını yapacak alt yüklenicilerin... ...arasında yapılacak sözleşmeden önce olması gerekmediği anlaşıldığından...

...mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi... TL’ye verilen tazmin hükmünün 20.11.2019... ...bu işlerin işleyişinden bilgisinin olmasının mümkün olmadığı, Zira...

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi... ...verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs... ...yetkilisinin ilgi-ğ’de kayıtlı oluru ile yükleniciye bahse konu hizmet alımına...

İdare Mahkemesi'nce verilen ... ...bulunduğu, anılan Başsavcılık'tan yanlış bilgi ve belge istendiği, şirketin... ...desinde, isteklilerin kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat...

...eklerinin incelenmesinde; İş ile ilgili verilen 30 günlük süre uzatımı kararının... ...erozyona sebebiyet verdiği, yaz ayları olmasından dolayı sıcak havanın etkisiyle... ...süresinin 200 takvim günü olduğu, Yükleniciye 30 gün ve 20 gün olmak üzere...

...idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. kuralı... ...verileceği; haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi... ...uygulandığı, RPT oranının yüksek olması sebebiyle ciddi zaman ve emek...

...yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin... ...ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere...