...bulunmadığı, söz konusu imalatın eksilen iş olmasından kaynaklı ilgili imalata... ...vazgeçilen ve iş eksilişine karar verilen zemin iyileştirilmesi için öngörülen... ...belirlenecek ilerleme yüzdeleri esas alınarak yükleniciye ödenir.

maddesinin (B) bendiyle verilen … TL’nin tazminine ilişkin... ...hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer... ...niteliğinde olan bir yapım işi olduğunu, işin projelerinin, …

...2 maddesinde de gecikme cezasının yükleniciye ayrıca protesto çekmeye... ...bedeli alacağının kesintinin haksız olması sebebiyle tahsili istemine ilişkindir... Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 22.11.2007 gün ve 2007/29-2007...

...mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi... TL’ye verilen tazmin hükmünün 20.11.2019...

...kompresörün dikey, yatay veya W tipi olmasının dinamik açıdan farklılık... ...seçiminin daha verimli olacağı kanaatinin yanlış olacağı, aynı kapasiteye ait... İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; idarelerin 4734 Sayılı...

...gerektiği,  bahse konu işte uygulama projelerinin, 4734 sayılı Kamu İhale... ...kalan ağız kısımlarının, idaresince yükleniciye verilecek donatı proje ve...

...mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi... ...süre belirlenir.’ İbaresine istinaden verilen sürenin 05 Ocak 2018-15 Mart...

...ksımen kabul ve kısmen reddine dair verilen hüküm taraf vekillerince temyiz... ...yükleniciye ihbar edilmediği, böylelikle yükleniciye kusur verilemeyeceği, anlaşıldığından... ...tutulması, yani, sözleşmeden dönülmemiş olması gerekir.

...incelemesinden geçen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz... ...kabul edilebilir olduğu ve idarenin yükleniciye ne kadarlık gecikme cezası... ...yükleniciden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı olması gereken ile gerçekleşen sipariş...