...imzaladıklarını, sözleşme eki uygulama projelerinde bulunmayan 1 adet UPS imalatının... ...hazırlanan ve isteklinin hukuken bilgi sahibi olmasının mümkün olamayacağı gizli... ...fiyat tariflerinde teknik özellikleri verilen bahse konu UPS cihazının miktarının...

...tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilmesi... ...yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan... ...olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... Sorumlular tarafından Verilen süre uzatımının Yüksek Fen...

...olmayacağından hareketle 03/01/2012 tarihinde yükleniciye ihtarname çekilerek işin... ...zamanında bitirilememişse de, davacının projelerin geç onaylanması ve hakedişlerin... İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; Ankara Atatürk Eğitim...

...2021 tarih ve E.5525 sayılı yazı ile yükleniciye tebliğ edildiği, Yüklenici... ...İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin uygulanması” başlıklı... ...işler, idare tarafından yükleniciye verilen veya yüklenici tarafından hazırlanıp... Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı 13 üncü maddesinde...

...tarafından görülmüş ve onaylanmış olması yükleniciyi bu sorumluluktan... “Projelerin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinde, “… ...edilecektir.” hükmünün bulunduğu, yükleniciye sahada yüzer tavan ayaklarının... ...yapılması gerektiği, yapım talimatı verilen ilave yüzer tavan ayak ve merdiven...

...birim fiyat tariflerinde İdarece verilen projesine göre “…… ...doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder. ...dikkate alınarak yeniden yapıldığı, projelerin bu bağlamda yeniden hazırlandığı... ...hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer...

...İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı... ...gecikme olması veya uygulanmak üzere yükleniciye verilen proje ve teknik... ...ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere...

...230,28 TL borcu olduğu gibi davalı yükleniciye hakedişlerde 45.044,72... ...72 TL’nin de tahsilini talep etmiş olmasına rağmen hükme esas alınan... ...kabulüne, birleşen davanın reddine dair verilen karar, asıl dava davalı-birleşen... Eksik inceleme ve yanlış değerlendirme sonucu verilen...

...İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin uygulanması” başlıklı 12... ...Sözleşme konusu işler idare tarafından yükleniciye verilen veya yüklenici... ...tanımına uygun nitelikte hazırlanmamış olması nedeniyle; çatı yüksekliği...

...duyulmadığı, ancak projede gösterilmiş olması nedeni ile bedellerinin sözleşme... ...üzerinden akdedilmiştir.” hükmü, “Projelerin uygulanması” başlıklı... ...doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder. ...kabul etmiş olduğundan, kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere...