...a) ve (b) bentlerinde; “a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak... ...farkı hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekir. ...kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş... ...itibaren on beş gün içinde, idarece verilen örneklere, sözleşmedeki ödeme...

...belgelerin incelenmesi sonucunda her ay verilen vegan yemeğin ortalama olarak... ...sadece Ekim ayında akşam yemeğinde yanlışlıkla 165 gram yerine 120 gram... ...esas alınarak hesaplama yapıldığı, yükleniciye 2015 yılının Ocak-Aralık... ...faturaları arasında ciddi tutarsızlıklar olması nedeniyle sorgu konusu edilen...

...yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin... ...getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan... ...sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği... maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, karar verildi.

...yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin... ...getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan... ...sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği... maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE...

...malların idarenin sipariş yazısı ile yükleniciye bildirilmesinin ardından... ...edilmediği buna göre davalı tarafından verilen karar düzeltme dilekçesinin... ...uygun bir karar verilmesi gerekirken yanlış gerekçe ve yetersiz bilirkişi... ...yapıldığı durumlarda gecikmenin hâsıl olması hâlinde ancak tesliminde gecikilen...

...eklerinde belirlenen süre içinde, idarece verilen örneklere uygun bir iş programı... ...olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... … nolu hakedişlerle yükleniciye toplam … ( ...taahhüdün yerine getirilmesine engel olması durumunda ancak idareden kaynaklanan...

...yapmayı kabul etmiş olduğundan, kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere... ...mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi... ...olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... ...süreçlerindeki sıralamanın sorunlu olmasından dolayı süre uzatımı verilmesi...

...eklerinde belirlenen süre içinde, idarece verilen örneklere uygun bir iş programını... ...sayılı yazı ile imzalanması için yükleniciye bildirildiği, yüklenicinin... ...maddesinin (a) fıkrasında; “Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak...

...özetle; İşin ihale dokümanında yer verilen projelerde teknik gerekçelerle... ...eksilişlerinin meydana geldiği, bu kapsamda yükleniciye “Mukayesesi Gerçekleşmiş... ...İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin; “Projelerin uygulanması” başlığı altında... ...nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin...