“Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinde; “… ...şartlara, idare tarafından kendisine verilen ön/kesin projelere, talimatlara... ...sırasında, farklı tercihlerin mümkün olması hallerinde, yüklenici, seçim... “Projelerin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinde; “(

...sözleşme konusu projelerin idarece verilen süreler içerisinde teslim edildiği... ...ve 12954 sayılı yazısı ile, projelerin teslim edilmediği, söz konusu...

...yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin... ...belirlenebileceği, idare tarafından verilen sürenin yanlışlığına ilişkin... ...nde; İdare tarafından verilen sürenin yanlışlığına ilişkin yüklenici...

...ve yanlış uygulamalar nedeniyle, Yükleniciye fazla ödenen miktarlar... ...yapılan denetimlerde çıkarılacak fazla ve yanlış ödemeler olursa Yüklenicinin... ...çıkarılacak fazla ve yanlış ödemelerin olması durumunda yüklenicinin varsa...

(Bu unvanlar yetkili makamın onayı ile verilen görevleri belirler. ...ve eklerine, şartnamelere, uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına... ...işin yürütülmesine ait hususlarla yanlış ve uygunsuz olarak yapılan... ...bozulmamış, nemlenmemiş ve taşlaşmamış olmasına dikkat eder. ...İdarece sözleşmeye göre kira ile yükleniciye verilen her türlü inşaat...

...süre uzatımına ilişkin onayının yükleniciye bildirildiği tarihten itibaren... ...ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması hâlinde ise sermayesinin yarısından... İdare Mahkemesi'nce verilen …tarih ve E:…,

...yanlış yapılan her iş programının yükleniciye fazladan fiyat farkı verilmesine... ...kaplayan alanda meyve ağaçlarının olması nedeniyle inşaat sahası hazır... ...başlıklı 62 nci maddesinde; “a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak... ...tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar...

...nde, proje değişiklikleri sebebiyle verilen süre uzatımlarına fiyat farkı... ...ödenmediği, ancak işin devamı sürecinde yükleniciye dört defa Covid-19’dan... ...İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin uygulanması” başlıklı 12... ...ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere...

...birim fiyatının gösterilmiş olması yükleniciye, mutlaka o nev’i işi yapma... ...İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin; “Projelerin uygulanması” başlıklı 12... ...nolu şaftlar arasında derinliğin az olması ve işin bitim tarihinin daha...

...programlarının uygun bulunmadığı ve bu hususun yükleniciye tebliğ edildiği, Yüklenici... ...yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi... ...hakedişlerin geç ödenmesi sebebi ile verilen süre uzatımlarına istinaden...