...olmayacağından hareketle 03/01/2012 tarihinde yükleniciye ihtarname çekilerek işin... ...dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun yerine getirilmediği gerekçesiyle, 4735... ...sebeple aksamalar olduğu, hakedişlerinin zamanında ödenmediği, işin uygulama...

...gerekçesiyle sözleşmenin fesh edilerek yükleniciye sözleşme bedelinin %80’inin... ...sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. ...sonucunda; yukarıda anılan işte, iş yeri tesliminin ………

Hükümleri yer almaktadır. Yapım İşi”nde; Yer tesliminin 03/06/2021 tarihinde yapıldığı... ...Şartnamesi (YİGŞ)’nin “İşyerinin yükleniciye teslimi” başlıklı 6 ncı... ...işin bir kısmının veya tamamının zamanında bitirilmesini geciktirmesi halinde...

tarihinde aynı yükleniciye ihale edilen … TL sözleşme... Anılan işin işyeri teslimi … tarihinde yapılmış...

(Mutfaklar yerinde görülerek gerekli malzemeler... Bütün eksiklikler yükleniciye aittir.)”

...Sözleşmeleri kanunu gereği, işi zamanında bitirmeyen yükleniciye işi... maddesinde yer verilmiştir. ...talebi ise davalı idare tarafından yükleniciye gönderilmesi gereken en...

...tarafından inşaat mühendisi olarak yükleniciye ait diplomanın sunulduğu... ...nde inşaat teknikeri taahhütnamesinin zamanında verilmediği ve teknik personel... ...Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren... …” hükümleri yer almaktadır.

...mücbir sebep bulunmaksızın yerine getirmeyerek sözleşmenin feshine neden olan... ...belirlendiği, davacıya 19/03/2012 tarihinde yer tesliminin yapılarak aynı gün işe... ...yapılan bir başka denetimde 'yükleniciye aît ekip, makine ve ekipmanlarının... ...malzemenin temin edildiği ocak izinlerinin zamanında alınmadığı, malzeme ocaklarından...

...tarihli süre uzatım kararı ile yer tesliminin geç yapılmış olduğu gerekçesiyle... iş yeri teslimi , işe başlama , yer teslim tutanağı

...değişiklik yapılması koşulu ile yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği... ...Düzenleme Yapım İşi”nde; iş yeri tesliminin havanın fen noktasından çalışmaya... ...dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı... , Hükümleri yer almaktadır.