...ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en... ...alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.  ...hususlar nedeniyle Teknik Şartname’de yer alan ve...

1- 173 sayılı İlamın 29. ...2018 tarihinde yüklenici firmanın Üniversiteden... Noterliğinden … tarafından... ...bildirimde bulunulması şartı gerçekleşmemesi... ...tamamlayamamış ve 26.09.2018 tarihi ile 15.11.2018 tarihleri...

...hakedişlerde ödenecek olup firma tarafından iş sonu... ...sayılı olur ile işin kapsamından çıkarıldığı... ...oluştuğu belirtilerek, belirtilen konu hakkında anlaşmazlığın... ...dokümanında yer alan teknik şartnameye ve projelere... ...uygulama projelerinin idarenin onayı ile geçerli hale...

...dosyasının ana unsuru olan idari şartnamede engellilere... üzerinde bırakılmıştır. ile sözleşme imzalanmıştır. firmasından temin edilmiştir. ...belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar.

...sözleşme ve ekleri kapsamı dışında davacının... ...teminen yüklenicilere idare onayına bağlı olarak... ...özetle; davacı şirket ile davalı idare arasındaki... ...raporda şerh koyduğu tüm şartların davacı şirket... ...da süre uzatım verilen firmaların bu kanundan...

...2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu... ...teknik şartnamede yapım şartlarının açıklanmadığı... ...ızgara metrajının, üretici firmalardan alınan kg/m2... ...artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi... ...vazgeçildiği, değişiklik onayı ile beton döküm...

TL’lik kısmının tazminine hükmedilmiştir. tarihinde 36 ay süre ile ... ...şartname, özel teknik şartname gibi belgelerin... ...değişikliklerde idarelerin önceden onayının alınacağı... ...sayılı yazı ile yüklenici firmadan Hibrit sistem yıkama...

...ile özetle; müvekkili ile dava dışı ... ...Sözleşmesinin Feshi” konulu fesih onayı ile, 3. ...hazır yemek hizmeti alımı için sözleşmeler düzenlendiğini... ...risklerine karşı kayıtsız-şartsız, kesin, asli, sigortalının... ...açıldığını, yüklenici firmanın 02/01/2020 tarihi...

...anlaşılmakta olup, belirtilen uyuşmazlığın karara... ...10/2020 tarihinde İdare onayına sundukları, revize... ...bulundurularak gereken süre uzatımının verilmesine, İdaresinin... ...eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin...

projesi kapsamında bulunan ... ...uluslararası ikili ilişkiler ve sair anlaşmalar... ...davacının işin başka firmaya yaptırılması nedeniyle... ...sayılı Bakanlar Kurulu onayı ile müvekkili şirketin... ...maddesi gereğince dava şartlarından olup, taraflarca...